Licitación de sistema dinámico de adquisición para la ejecución de obras del Ayuntamiento de La Orotava

Contrato de obras de urbanización de la calle transversal a calle Cartuja, fase 1, en Chucena

Licitación de obras de urbanización correspondiente a la fase 1 del proyecto de la calle transversal a calle Cartuja en el municipio de Chucena. Las obras comprenden movimientos de tierras, excavación y refino de subrasante, aportación y compactación de materiales granulares para explanaciones, así como pavimentación de calzada y aceras con bordillos, señalización horizontal y vertical, y mobiliario urbano conforme a las especificaciones del proyecto aprobado. El contrato se ejecutará bajo modalidad de precio cierto.

Obras de remodelación de pistas de voleibol playa en el Polideportivo de Bunyola

Contratación de obras para la remodelación de dos pistas de voleibol playa en el Polideportivo de Bunyola mediante procedimiento abierto simplificado sumario. Las actuaciones consisten en la adecuación topográfica de los terrenos y la realización de la superficie deportiva, conforme al proyecto redactado por el arquitecto Miquel Corró Campaner. El objeto responde a la necesidad de mejorar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones deportivas actuales.

Contrato de obras de ampliación de cementerio municipal con aparcamiento

Contrato de obras para la ampliación de un cementerio municipal que incluye trabajos de explanación, limpieza del terreno, albañilería, pavimentación, metalistería y paisajismo. El proyecto técnico comprende también la ejecución de un aparcamiento asociado. Se trata de un contrato administrativo de obras clasificado según los códigos CPV especificados, cuyo valor estimado no supera el umbral de armonización.

Obras de construcción del mirador elevado en la Laguna de Sils y desmantelamiento del existente - Ayuntamiento de Sils

Contratación de las obras comprendidas en el proyecto de construcción de un mirador elevado en la Laguna de Sils, incluyendo el desmantelamiento del mirador existente. El proyecto fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local en mayo de 2026 y definitivamente en julio de 2026. El plazo de ejecución establecido es de dos meses a contar desde el día siguiente al acta de comprobación del replanteo. La ejecución de las obras incluye la realización de un acta de recepción al término de los trabajos y un período de garantía de un año o superior según oferta.

Obras de recuperación integral y consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real

Contratación de obras de recuperación integral mediante consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real, financiado a través del Plan Cádiz Marcha 2026 de la Diputación Provincial. Las obras incluyen todos los conceptos determinados en el proyecto técnico, así como gastos generales, seguros, transportes y mejoras que el contratista estime oportuno ofertar. La empresa adjudicataria deberá mantener los precios ofertados durante la vigencia del contrato y constituir una garantía definitiva equivalente al cinco por ciento del precio final sin IVA.

Obras de ampliación y mejora del albergue de peregrinos en Briallos

Contratación de obras de ampliación y mejora del albergue de peregrinos ubicado en el polígono 204 de Briallos. El proyecto, redactado por el arquitecto Miguel Astiazarán Goñi, incluye trabajos generales de construcción e ingeniería civil clasificados como rehabilitación. La ejecución se somete a procedimiento abierto simplificado con criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, permitiendo participar a cualquier empresa interesada y estableciendo un máximo de subcontratación del setenta por ciento.

Obras de renovación de redes de abastecimiento en calle María Cristina

Contrato de obras para la renovación de las redes de abastecimiento ubicadas en calle María Cristina. El proyecto se ejecutará mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, con un plazo de vigencia de dos meses desde la formalización de la adjudicación. Las empresas interesadas deberán acreditar solvencia económica, financiera y técnica, así como disponer de la habilitación empresarial necesaria para la ejecución de obras de infraestructuras de abastecimiento de agua.

Obras de renovación urbana sostenible del Passeig Neptú en Sant Llorenç des Cardassar

Contratación de obras para la renovación urbana sostenible de un tramo del Passeig Neptú en la localidad de S'Illot, Sant Llorenç des Cardassar. El proyecto incluye demoliciones, drenaje y saneamiento, instalación fotovoltaica, pavimentación, puntos de recarga eléctrica, alumbrado público, jardinería y mobiliario urbano. Las obras no pueden ejecutarse con medios propios del Ayuntamiento y se someten a procedimiento abierto con tramitación ordinaria y licitación electrónica.

Obras de reforma y mejora del complejo polideportivo municipal de Lantejuela

Contratación de obras de actuaciones de reforma en el complejo polideportivo municipal de Lantejuela, Sevilla. Las obras incluyen trabajos en campo de césped y otras mejoras en las instalaciones deportivas municipales. El contrato se financia al cien por cien mediante subvención de la Diputación Provincial de Sevilla destinada a construcción y renovación de equipamientos municipales. El presupuesto base de licitación asciende a 947.278,75 euros, con sistema de retribución mediante precios unitarios.