Licitación Obras de construcción de sepulturas, nichos y drenaje perimetral en cementerio municipal

Obras de ejecución de bloque de 40 nichos en el Cementerio municipal de Chera

Contratación de obras para la construcción de un bloque de cuarenta nichos distribuidos en cuatro filas de diez unidades en el cementerio municipal de Chera. Las obras incluyen preparación del ámbito, demoliciones, excavaciones, cimentación, sistemas de ventilación y evacuación de lixiviados, cubierta, revestimientos, pavimentación de cien metros cuadrados, instalación de barandillas, plantación y riego, así como suministro y montaje de tres escaleras móviles con sus correspondientes medidas de seguridad y gestión de residuos.

Obras de construcción de nichos y columbarios con urbanización en el cementerio municipal de Alfafar

Contrato de obras para la construcción de ciento noventa y dos nichos y noventa y seis columbarios, junto con la urbanización de las zonas colindantes en el cementerio municipal de Alfafar. Se trata de una actuación única e independiente que constituye una prestación diferenciada, clasificada como obra completa susceptible de entrega al uso público. El contrato tiene naturaleza administrativa y se rige por la Ley de Contratos del Sector Público.

Contrato de obras de construcción de nichos en el cementerio municipal de Guadalajara

Contratación de obras de construcción de veinticuatro nichos en el cementerio municipal de Guadalajara. Se trata de un contrato de obras de carácter administrativo que constituye una unidad funcional y económica única, sin división en lotes. La ejecución se realizará sobre terrenos de propiedad municipal y no está sujeta a revisión de precios dado que el plazo de ejecución es inferior a dos años. La adjudicación se efectuará mediante procedimiento abierto simplificado abreviado con un único criterio de selección.

Obras de reparación, restitución y ampliación del muro del cementerio de Santiago de Calatrava para prevención de inundaciones

Contrato de obras para la reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de las infraestructuras del muro del cementerio de Santiago de Calatrava en Jaén, destinado a reparar y prevenir los daños ocasionados por avenidas torrenciales e inundaciones. El proyecto se financia mediante ayudas de la Administración General del Estado a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, conforme al Real Decreto-ley 5/2026. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado.

Obras de construcción de 268 nichos prefabricados, urbanización y aparcamiento en el Cementerio Municipal de Altea

Contratación de obras para la ejecución de doscientos sesenta y ocho nichos prefabricados en el Cementerio Municipal, incluyendo la urbanización de la parcela, construcción de aparcamiento y conexión con las instalaciones existentes. El Ayuntamiento de Altea licita esta obra mediante procedimiento abierto simplificado ante la necesidad de aumentar la capacidad de enterramientos disponibles y la falta de medios propios para su ejecución.

Obras de reparación y restitución de elementos dañados por fenómenos meteorológicos adversos en el Cementerio Municipal de Moraleja

Contratación de obras para reparar y restituir los elementos del Cementerio Municipal de Moraleja afectados por fenómenos meteorológicos adversos. Las actuaciones incluyen trabajos de drenaje, pavimentación, construcción de vías de acceso y acondicionamiento de caminos peatonales, con el objetivo de garantizar la durabilidad de la infraestructura, facilitar el mantenimiento y reducir la vulnerabilidad ante futuros episodios de lluvia.

Obras de construcción de 168 unidades de enterramiento en nicho en el cementerio municipal San Antonio Abad de Alcoy

Contratación de las obras de nueva construcción de un bloque con 168 unidades de enterramiento en nicho en el cementerio municipal San Antonio Abad de Alcoy. El proyecto, redactado por la Arquitecta Técnica municipal Zoila Mira Iborra, incluye la aplicación de un coeficiente de mayoración de 1,2895 sobre los precios del proyecto de febrero de 2026. La construcción se realizará en ubicación próxima a la originalmente proyectada, conforme al acta de replanteo previo, ante la urgente necesidad de disponer de nuevas unidades de enterramiento en el cementerio municipal.

Obras de pavimentación y mejora del camino Real en Laredo, Chapela y Redondela

Contratación de obras de pavimentación y mejora del camino Real que atraviesa las localidades de Laredo, Chapela y Redondela. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y será ejecutado por una única empresa adjudicataria, dado que las unidades de obra dependen cronológicamente unas de otras en una misma ubicación. La obra incluye un Plan de Seguridad y Salud según normativa vigente, con plazo de ejecución de tres meses.

Contrato de obras de urbanización de la calle Alfonso El Magnánimo en Alcàsser

Licitación de contrato administrativo de obras para la urbanización integral de la calle Alfonso El Magnánimo en el municipio de Alcàsser. El procedimiento de adjudicación será abierto en modalidad simplificada conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Las obras se ejecutarán según el proyecto técnico y las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas particulares y administrativas que rigen este contrato.