Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Arévalo, Ávila, Castilla y león, España

Anuncio de Licitación

17/09/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

17/09/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

07/10/2026

Finaliza en 20 días

Anuncio de Adjudicación

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Contrato de obras de renovación de redes de abastecimiento y pavimentación en calle Capitán Luis Vara, Arévalo

Licitación de obras para la renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento, así como la pavimentación de la calle Capitán Luis Vara en Arévalo. El proyecto incluye la mejora de la recogida y evacuación de aguas pluviales, la adecuación de espacios peatonales y zonas de estacionamiento. Se trata de un contrato administrativo de obras adjudicable mediante procedimiento abierto simplificado, con un plazo de ejecución de dos meses desde la firma del acta de replanteo.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Arévalo

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Arévalo

Datos generales

Estado

En Plazo

Presupuesto base de licitación

67.462,31 €

Importe sin impuestos

55.753,97 €

Valor estimado del contrato

55.753,97 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

17/09/2026

Ultima actualización

17/09/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

2 Meses

Códigos CPV

45233252 - Trabajos de pavimentación de calles

45232410 - Obras de saneamiento

Título oficial

Renovación de las redes de abastecimiento y pavimentación en la calle Capitán Luis Vara, entre los números 5 y 11

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 07/10/2026

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 07/10/2026

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Declaración responsable conforme con el anexo I

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Declaración responsable conforme con el anexo I

Calificaciones específicas

  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
  • Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Proposición económica: 70%
  • Mejoras al proyecto técnico: Ampliación del plazo de garantia: 10%
  • Mejoras al proyecto técnico: Instalación de una farola: 17%
  • Mejoras al proyecto técnico: sustitución de una papelera antivandálica: 3%

Documentos

Resolución

Aún no se ha presentado el anuncio de adjudicación.

Sigue esta licitación y te avisaremos cuando se presente la resolución.

Licitaciones similares

Contrato de obras de renovación y reparación de infraestructura de saneamiento en calle Sevilla

Contrato para la ejecución de obras de renovación de la red municipal de alcantarillado ubicada en calle Sevilla, en el tramo comprendido entre calle Pedro Rodríguez y calle Palma. Las obras incluyen la sustitución de un colector de hormigón de seiscientos milímetros que presenta deficiente estado de conservación debido a su antigüedad, así como trabajos de repavimentación de calzada. El proyecto se financia mediante subvención de la Delegación Territorial en Cádiz y será ejecutado por contratista seleccionado mediante procedimiento administrativo.

Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
Abierto simplificado·Sanlúcar de barrameda·Pub. 17/09/2026
Presupuesto95.412,78 EUR
En Plazo
Fin presentación07/10/2026
Ver detalles

Obras de adecuación de espacios públicos y acerados en avenidas del Campus Universitario El Carmen

Contratación de obras para la adecuación de espacios públicos y acerados ubicados en la Avenida de las Letras y Avenida de las Ciencias del Campus Universitario El Carmen. El proyecto comprende la ejecución de trabajos conforme al proyecto aprobado por la administración y las condiciones técnicas establecidas. La ejecución se realizará de acuerdo con los requisitos de capacidad y solvencia exigibles, así como con la normativa de contratación aplicable.

Universidad de Huelva
Abierto simplificado·Huelva·Pub. 17/09/2026
Presupuesto412.966,26 EUR
En Plazo
Fin presentación07/10/2026
Ver detalles

Contrato de obras para urbanización integral del Camino Eras en Sorzano con servicios de saneamiento, distribución de agua potable y pavimentación

Se licita la urbanización completa del Camino Eras en Sorzano, obra que incluye la instalación de sistemas de saneamiento con colectores unitarios, distribución de agua potable mediante tuberías de polietileno, demoliciones y movimiento de tierras, así como pavimentación de la calzada. La actuación responde a la necesidad de dotar de servicios básicos a la zona, que actualmente carece de acceso a saneamiento, agua potable y vías pavimentadas. El proyecto constituye una obra completa susceptible de ser entregada al servicio público.

Ayuntamiento de Sorzano
Abierto simplificado·Sorzano·Pub. 17/09/2026
Presupuesto61.977,51 EUR
En Plazo
Fin presentación21/10/2026
Ver detalles

Contrato de obras de urbanización del sector TS-2 Montiboli Fase I Avenida Europa Tramo I - Ajuntament de la Vila Joiosa

Contrato de obras de urbanización correspondiente a la Fase I del proyecto de desarrollo del sector TS-2 en Montiboli, específicamente la ejecución de la Avenida Europa Tramo I. El Ajuntament de la Vila Joiosa licita estas obras de infraestructura urbana mediante procedimiento abierto conforme a la normativa de contratación del sector público. La licitación ha sido aprobada mediante Resolución de Alcaldía y se abre el procedimiento de adjudicación con publicación en el Perfil de Contratante del organismo.

Ayuntamiento de Villajoyosa
Abierto·Alicante·Pub. 17/09/2026
Presupuesto909.351,29 EUR
En Plazo
Fin presentación13/10/2026
Ver detalles

Contrato de obras de renovación y mejora de pavimentación de aceras en Avenida de Madrid, Fase III

Licitación para la ejecución de obras de renovación y mejora de la pavimentación de las aceras ubicadas en la Avenida de Madrid, correspondiente a la Fase III del proyecto. Las obras incluyen trabajos de pavimentación de calles y diversos trabajos de pavimentación, conforme al proyecto técnico redactado. El contratista deberá contar con medios de protección para el tratamiento de vertidos accidentales como residuos controlados y cumplir con las previsiones del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán
Abierto simplificado·Casasbuenas·Pub. 17/09/2026
Presupuesto260.293,41 EUR
En Plazo
Fin presentación07/10/2026
Ver detalles

Contrato de obras de pavimentación de calles en el Sector 1 de Torrejón de la Calzada (Madrid)

El Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada licita la ejecución de obras de pavimentación en las calles del Sector 1 del municipio, localizado al norte y delimitado por la carretera M-404 y la Calle Real. Las actuaciones comprenden la pavimentación de ocho viales principales: Calle Pinto, Calles Veredilla, Calle de Parla, Calle Joaquín Fernández Cuervo, Calle Huerta del Peral, Avenida de Torrejón de Velasco, Calle de las Eras y Calle Francisco Cofrade. El proyecto busca acondicionar el pavimento para garantizar una circulación cómoda para conductores y segura para peatones.

Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada
Abierto simplificado·Torrejón de la calzada·Pub. 17/09/2026
Presupuesto298.228,89 EUR
En Plazo
Fin presentación07/10/2026
Ver detalles

Obra de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento con mejora de aceras y pavimentación en el barrio de Los Praos

Licitación de obra pública para la renovación completa de las redes de abastecimiento y saneamiento en el barrio de Los Praos, junto con la ejecución de nueva pavimentación para peatones y reacondicionamiento de la capa de rodadura para vehículos. El proyecto responde a la necesidad de sustituir las canalizaciones deterioradas que generan problemas recurrentes y restaurar las aceras y firmes que presentan deterioro generalizado. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado con criterios de mejor relación calidad-precio.

Ayuntamiento de Béjar
Abierto simplificado·Béjar·Pub. 17/09/2026
Presupuesto262.405,82 EUR
En Plazo
Fin presentación07/10/2026
Ver detalles

Obra de ampliación de la red de saneamiento en Boedo

Contratación de obras de ampliación de la red de saneamiento en la localidad de Boedo. El contrato se ejecutará conforme al proyecto técnico que incluye estudio de seguridad y salud, así como gestión de residuos de construcción y demolición. Se trata de un procedimiento abierto simplificado cuyo presupuesto base de licitación y demás características se detallan en el cuadro de características del contrato. El pago se imputará a la aplicación presupuestaria indicada, con sujeción a la disponibilidad de crédito.

Ayuntamiento de Culleredo
Abierto simplificado·Cerceda·Pub. 17/09/2026
Presupuesto249.723,96 EUR
En Plazo
Fin presentación07/10/2026
Ver detalles

Contrato de obras de mejora de saneamiento en Rodilana, Medina del Campo (Valladolid)

Contratación de obras destinadas a mejorar la red de saneamiento en Rodilana, localidad perteneciente a Medina del Campo en Valladolid. Las actuaciones comprenden la sustitución del colector en la calle La Iglesia y parte de la calle La Cárcava, junto con la ejecución de tres puntos de enlace entre diferentes tramos de la red de abastecimiento existente. Los trabajos incluyen demolición y levantado de pavimento, bordillos, excavación de zanjas, colocación de tubería de polietileno de alta densidad y construcción de cuatro pozos de registro. El proyecto se financia mediante los Planes Provinciales de Cooperación de la Diputación de Valladolid para el bienio 2024-2025.

Ayuntamiento de Medina del Campo
Abierto simplificado·Medina del campo·Pub. 17/09/2026
Presupuesto45.667,67 EUR
En Plazo
Fin presentación07/10/2026
Ver detalles