- Licitaciones
- Trabajos de excavación y movimiento de tierras
- Zamora
- Licitación obras rem...
Lugar de ejecución
Zamora, Castilla y león, España
Anuncio de Licitación
17/08/2026
Perfil del contratante
Anuncio de Pliegos
17/08/2026
Perfil del contratante
Fin Plazo Presentación
31/08/2026
Finaliza en 14 días
Anuncio de Adjudicación
Anuncio de Formalización
¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?
Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.
Licitación Contrato de obras de remodelación de parterres y zonas verdes en la Calle Peña Trevinca - Ayuntamiento de Zamora
Licitación pública para la ejecución de obras de remodelación de parterres y diversas zonas verdes ubicadas en la Calle Peña Trevinca del municipio de Zamora. El Ayuntamiento de Zamora convoca este contrato de obras mediante procedimiento abierto simplificado sumario. Las obras se desarrollarán conforme al proyecto técnico aprobado, incluyendo memoria descriptiva, pliego de condiciones, presupuesto detallado, estudio básico de seguridad y salud, y documentación gráfica.
Perfil del contratante
Perfil del contratante
Licitaciones similares
Contrato de obras de remodelación del Parque de Valorio - Ayuntamiento de Zamora
Licitación de obras para la remodelación integral del Parque de Valorio promovida por el Ayuntamiento de Zamora. El procedimiento se tramita mediante adjudicación abierta simplificada sumaria conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Se requiere que el empresario adjudicatario cuente con la debida inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas y posea la habilitación profesional necesaria para ejecutar obras de construcción. La ejecución se sujetará a las prescripciones técnicas del proyecto, incluyendo la presentación de un plan de tratamiento de residuos de construcción aprobado por la administración.
Contrato de obras de adecuación y mejora del espacio libre interior de La Casona
Licitación de contrato de obras para la adecuación y mejora del espacio libre interior del inmueble denominado La Casona. El contrato tiene carácter administrativo y se rige por la Ley de Contratos del Sector Público. La ejecución de las obras se realizará conforme al proyecto técnico adjunto y a las determinaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. La financiación se realiza parcialmente mediante subvención municipal para embellecimiento viario.
Contrato de obras de remodelación del parque infantil del poblado de Puertollano
Contrato de obras administrativo para la remodelación y conservación del parque infantil ubicado en el poblado de Puertollano. Se tramita mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El adjudicatario deberá ejecutar las obras según el proyecto técnico de ejecución aprobado, respetando los requisitos de seguridad y salud, gestión de residuos de construcción y las obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.
Contrato de obras para la remodelación de la primera fase del Parque Municipal de Consuegra
Se licita el contrato de obras para la remodelación de la primera fase del Parque Municipal de Consuegra. El Ayuntamiento de Consuegra es el organismo que convoca esta licitación. El objeto principal consiste en ejecutar trabajos de remodelación del parque conforme al proyecto técnico especificado. El plazo de ejecución establecido es de seis meses desde la firma del acta de comprobación de replanteo. El presupuesto de ejecución por contrata asciende a 172.152,19 euros. El contrato incluye gastos generales y beneficio industrial configurados como precio cierto y cerrado, sin revisión de precios.
Obras de conservación de taludes en el Parque Europa de Lucena cofinanciadas por la Unión Europea
El Ayuntamiento de Lucena licita la ejecución de obras de conservación de taludes en el Parque Europa, dentro del Plan de Actuación Integrado hacia una nueva centralidad. Las intervenciones pretenden subsanar problemas causados por escorrentías que deterioran pavimentos y taludes, mejorando el sistema de drenaje y asegurando la estabilidad de los taludes existentes. El proyecto se cofinancia al 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo Plurirregional FEDER 2021-2027, y al 15% por el Ayuntamiento de Lucena.
Contrato de obras para acondicionamiento y adecuación de parque con espacios de ocio e iluminación en Camponaraya
El Ayuntamiento de Camponaraya licita la ejecución de obras para la adecuación de un terreno ubicado en la zona central de la localidad, específicamente al sur de la urbanización de La Cerca, destinado a crear un espacio ajardinado de ocio dotado de juegos inclusivos e iluminación. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado aplicando criterios de mejor relación calidad-precio. Las prestaciones incluyen colocación de pavimentación flexible, equipamiento para zonas de juego, trabajos de canalizaciones y paisajismo para zonas verdes.
Ejecución de obras de construcción y acondicionamiento del Parque Público Feira Vella en Ponteareas (Pontevedra)
Contratación de las obras de ejecución del Parque Público Feira Vella en Ponteareas. El proyecto incluye trabajos de paisajismo, explanación y pavimentación para la creación de un espacio público en la localidad pontevedresa. La administración contratante es el Concello de Ponteareas, que tramita esta licitación mediante procedimiento abierto simplificado. El contrato se rige por la legislación de contratación pública española y galega, siendo las prestaciones ejecutadas conforme al proyecto redactado por los técnicos designados.
Contrato de obras de remodelación del parque infantil de la plaza Ramón y Cajal de Puertollano
Licitación de obras de conservación y mantenimiento para la remodelación integral del parque infantil situado en la plaza Ramón y Cajal de Puertollano. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, con un valor estimado inferior a dos millones de euros. Las obras incluyen la ejecución de mejoras y modernización de las instalaciones del parque, con una duración prevista de seis semanas. El adjudicatario deberá cumplir con el proyecto técnico de ejecución y las obligaciones establecidas en materia de residuos de construcción y demolición.
Obras de rehabilitación y mejora de zonas verdes junto al Colegio Antavilla con ajardinamiento, arbolado, alumbrado y juegos infantiles
Contratación de obras de rehabilitación integral de las zonas verdes ubicadas en la proximidad del Colegio Antavilla. El proyecto incluye mejoras de ajardinamiento, reposición de arbolado, modernización del sistema de alumbrado e instalación de nuevas estructuras de juegos infantiles en las áreas recreativas. Las actuaciones se dividen en dos lotes independientes: rehabilitación general de zonas verdes y mejoras específicas de ajardinamiento, arbolado, alumbrado e instalaciones lúdicas.
Otras licitaciones que pueden ser de tu interés
Licitaciones de Trabajos de construcción en LeónLicitaciones de Trabajos de construcción en BurgosLicitaciones de Trabajos de construcción en ValladolidLicitaciones de Trabajos de construcción en SalamancaLicitaciones de Trabajos de construcción en Palencia