Licitación Pista de Padel en Paredes de Nava

Obras de cubierta para pista de pádel y zona de calistenia del Ayuntamiento de El Pedernoso

Licitación de obras para la construcción de una cubierta en la pista de pádel e instalación de cubierta en la zona de calistenia del municipio de El Pedernoso. El proyecto, promovido por la Alcaldía del Ayuntamiento de El Pedernoso, tiene como objetivo mejorar las instalaciones deportivas municipales, permitiendo el uso de estas áreas en condiciones meteorológicas adversas. Las obras incluyen la ejecución de estructura y elementos de cobertura para ambas zonas de entrenamiento y práctica deportiva.

Contrato de obras de reforma y rehabilitación en edificio de equipamiento público municipal

Contrato administrativo de obras para la reforma y rehabilitación de un edificio de equipamiento público municipal. El procedimiento de selección será abierto simplificado, adjudicándose conforme a criterios de mejor relación calidad-precio. Los contratistas deberán acreditar solvencia económica, financiera y técnica. No se admite revisión de precios. El lugar y plazo de ejecución se especifican en el proyecto técnico de la obra.

Obras de rehabilitación integral y ampliación del recinto de piscinas municipales de Preixana

Contratación de obra para la rehabilitación integral y ampliación del recinto de piscinas municipales de Preixana. Las actuaciones incluyen el derribo y reconstrucción del edificio de servicios, la rehabilitación de los vasos existentes con transformación a sistema desbordante, renovación de instalaciones de tratamiento de agua y adecuación de espacios exteriores. El Ayuntamiento de Preixana externaliza el proyecto por falta de recursos humanos y medios materiales propios.

Contrato de obras para la ampliación del bar de las piscinas municipales de Sástago

Licitación de obras para la ampliación del edificio del bar existente en las piscinas municipales de Sástago, ubicado en Avenida Aragón. El proyecto tiene como objetivo dotar de nuevos espacios al establecimiento para mejorar su funcionamiento y capacidad de servicio. Se trata de un contrato administrativo de obras clasificado en construcción de cafeterías, adjudicable mediante procedimiento abierto simplificado con criterio de mejor relación calidad-precio, siendo el precio el criterio principal y la ampliación del plazo de garantía el criterio secundario.

Contrato de obras de remodelación del parque infantil de la Plaza de Almagro

Contrato de obras para la remodelación del parque infantil ubicado en la Plaza de Almagro. Se trata de un contrato de obras de conservación y mantenimiento sujeto a procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El contrato incluye la ejecución de las obras conforme al proyecto técnico de ejecución y al estudio básico de seguridad y salud elaborados y aprobados por la administración contratante.

Contrato de obras de adecuación de aseos y vestuario en el Complejo Deportivo La Calzada de Gijón

Licitación de obras destinadas a la adecuación integral de aseos y vestuario en el Complejo Deportivo La Calzada ubicado en Gijón. El contrato tiene naturaleza administrativa conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y se ejecutará a tanto alzado. La empresa adjudicataria debe poseer solvencia técnica y económica, así como cumplir con obligaciones en materia laboral, prevención de riesgos, protección ambiental y gestión de residuos. Se incluyen requisitos técnicos de accesibilidad y ambientales como condiciones especiales de ejecución.

Obras de reconstrucción del campo de fútbol municipal de Almoharín con ejecución de césped artificial

Contrato de obras para la reconstrucción integral del Campo de Fútbol Municipal de Almoharín mediante la ejecución de un campo de césped artificial conforme al proyecto técnico aprobado. Las obras incluyen explanación, drenaje, firmes, riego, base elástica, instalación del césped y equipamiento complementario, así como preinstalación de alumbrado técnicamente definida. El Ayuntamiento de Almoharín licita esta intervención unitaria que requiere coordinación funcional y técnica entre todas las fases constructivas para lograr una instalación deportiva moderna y funcional.

Obras de ejecución del edificio de acogida de visitantes y área de acceso en la ciudad ibérica de Ullastret

Contratación de obras de construcción correspondientes a las fases 2 y 3 del proyecto de edificio de acogida de visitantes y área de acceso al recinto de la ciudad ibérica de Ullastret. La Agencia Catalana del Patrimonio Cultural licita la ejecución material de las obras, incluyendo estructura, cerramientos, envidriamiento, compartimentación, acabados interiores y adecuación exterior. El contrato se organiza en un único lote por razones técnicas vinculadas a la naturaleza del objeto contractual.

Obras de conservación y puesta en valor de la Torre de las Palomas del Monasterio de la Murta en Alzira

Contratación de obra completa referida a la conservación y puesta en valor de la Torre de las Palomas, perteneciente al Monasterio de la Murta ubicado en Alzira. El contrato comprenderá todos los elementos precisos para la utilización de la obra, pudiendo contratarse por lotes independientes cuando se establezca en el Anexo I del pliego. La ejecución se someterá a lo dispuesto en la LCSP y la inspección de las actividades desarrolladas corresponderá al órgano de contratación.

Obras de construcción de pista de pádel cubierta

Contratación de obras para la construcción de una pista de pádel cubierta. El órgano de contratación licita esta obra pública conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, estableciendo un presupuesto base de licitación de 107.104,34 euros IVA incluido. La ejecución será supervisada por el director facultativo de la obra, designado como Arquitecto Técnico Municipal, quien adoptará las decisiones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación.