Licitación Mejora de Espacios Verdes en Zamora

Obras de mejora de instalaciones de juegos infantiles y gimnásticos en Morón de la Frontera

Contratación de obras para la ejecución de mejoras en instalaciones de juegos infantiles y gimnásticos en Morón de la Frontera, cofinanciadas mediante el Programa Más Sevilla. Los trabajos incluyen desmontaje, obra civil, suministro e instalación de equipamientos, ejecución de pavimentos amortiguadores y certificaciones finales, con el objetivo de restablecer y mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y calidad de los espacios públicos afectados.

Obras de rehabilitación y reforma de parque infantil en Campo da Feira, San Xoan de Lagostelle (Guitiriz)

Contratación de obras de rehabilitación integral del parque infantil ubicado en la Praza Campo da Feira de San Xoan de Lagostelle, en el municipio de Guitiriz. El proyecto, redactado por BOSCO INGENIERÍA S.L., comprende la reforma completa de las instalaciones infantiles con un plazo de ejecución de tres meses. Las obras incluyen actuaciones sobre infraestructuras, servicios afectados, accesibilidad, seguridad en áreas de juego y gestión de residuos, conforme a la normativa vigente en materia de parques infantiles.

Contrato de obras para la mejora de las condiciones de alimentación de fauna silvestre en reservas de caza de Riaño afectadas por incendios forestales

Contrato de obras para ejecutar mejoras en las condiciones de alimentación de la fauna silvestre en las reservas regionales de caza ubicadas en Riaño, provincia de León, que han sido afectadas por incendios forestales. El proyecto incluye trabajos según especificaciones técnicas contenidas en proyecto y memoria, con supervisión de dirección facultativa. El contrato se rige por normativa de contratación pública y derecho privado.

Obras de renovación del parque infantil de San Antoniño en Barro

Contratación de las obras de renovación integral del parque infantil ubicado en San Antoniño, en el municipio de Barro. El proyecto contempla la ejecución de mejoras y reposición de las instalaciones del parque, con un presupuesto de ejecución por contrata de noventa y nueve mil setecientos ochenta y tres euros. El plazo de ejecución previsto es de tres meses desde la firma del acta de replanteo, financiándose con cargo a aplicaciones presupuestarias municipales del ejercicio dos mil veintiséis.

Contrato de obras de reparación del suelo de seguridad del Parque de la Bolera de Liencres - Ayuntamiento de Piélagos

Contratación de obras de reparación del suelo de seguridad en el Parque de la Bolera ubicado en Liencres, localidad del municipio de Piélagos. Las obras incluyen la nivelación de solera con hormigón, renovación del suelo de seguridad existente e instalación de señalización con condiciones de uso según normativa. El procedimiento es abierto simplificado sumario, adjudicándose por mejor relación calidad-precio con criterios económicos y cualitativos.

Contrato de obras para mejora y renovación de áreas de juegos infantiles en Bailén

El Ayuntamiento de Bailén licita la mejora y renovación de áreas de juegos infantiles ubicadas en el paseo de las Palmeras, plaza Antonio Malpesa y prolongación de las Palmeras. Las obras incluyen explanación, reparación y conservación de áreas de juego, así como suministro e instalación de equipamiento infantil como columpios, toboganes, aparatos para trepar y balancines. La ejecución debe completarse antes del 28 de diciembre de 2026.

Contrato de obras de renovación integral del área recreativa Fuente de Los Ángeles

Contratación de obras de renovación integral del área recreativa Fuente de Los Ángeles. El contrato incluye trabajos de paisajismo y reparación de zonas recreativas clasificados como obra de primer establecimiento, reforma y rehabilitación. El adjudicatario ejecutará todos los trabajos necesarios conforme al proyecto, pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas particulares, debiendo cumplir el plazo establecido y realizar seguimiento fotográfico de la ejecución.

Obras de recuperación y mejora de la Olmeda de Torre Ramona, segunda fase - Gobierno de Zaragoza

Licitación pública para la ejecución de obras correspondientes a la segunda fase del proyecto de recuperación de la Olmeda de Torre Ramona en Zaragoza. El Gobierno de Zaragoza convoca este contrato de obras por un importe de aproximadamente 1,19 millones de euros. Las actuaciones están dirigidas a la regeneración y mejora de este espacio natural o zona verde, como parte de un proyecto integral de recuperación ambiental y territorial en la ciudad de Zaragoza.

Contrato de ejecución de actuaciones de mejora selvícola en el monte de utilidad pública V168 Ganaciendas del término municipal de Requena

Se licita la ejecución de actuaciones de mejora selvícola en el monte de utilidad pública V168 denominado Ganaciendas, situado en el término municipal de Requena. El contrato comprende la realización de trabajos forestales según proyecto aprobado por la Administración, incluyendo todos los elementos necesarios para la correcta utilización de la obra. El proyecto se formaliza conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, regulando la adjudicación, formalización y ejecución del contrato con sujeción a los criterios y requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Contrato de obras para la renovación y mejora de instalaciones deportivas y recreativas en las escuelas de Igollo del Ayuntamiento de Camargo

Licitación pública para la ejecución de obras de renovación y mejora de las instalaciones deportivas y recreativas pertenecientes a las escuelas de Igollo. El Ayuntamiento de Camargo promueve este contrato de obras, regulado por la Ley de Contratos del Sector Público, mediante procedimiento abierto. Los trabajos incluyen la rehabilitación integral de espacios deportivos y recreativos en centros educativos, conforme al proyecto técnico y prescripciones especificadas en la documentación del expediente.