Licitación Adecuación y mejora de la sala municipal para prestar servicios de cohesión social

Contrato de obras de rehabilitación de vivienda en edificio municipal

Licitación de obras de rehabilitación de una vivienda ubicada en un edificio de titularidad municipal. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Los trabajos se realizarán de acuerdo con el proyecto técnico y las prescripciones establecidas en el pliego correspondiente. El presupuesto base de licitación y el plazo de ejecución constan en el cuadro-resumen del contrato.

Contrato de obras de reforma de acabados dañados por la DANA en escuela infantil municipal

Licitación de obras de reforma y reparación de los acabados interiores del edificio destinado a escuela infantil municipal, dañados por la DANA. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado y comprende trabajos de albañilería, acabado de edificios y trabajos generales de construcción. El proyecto ha sido redactado por la arquitecta técnica Vanesa Gómez Serrano.

Obras de reforma energética e integral del inmueble para mejora del confort higrotérmico

Se licita el contrato de obras para la realización de una reforma energética integral de un inmueble que incluye la mejora de carpinterías exteriores, actualización de instalaciones térmicas de calefacción y ventilación, reforma de espacios interiores obsoletos, modernización de la iluminación y solución de problemas de humedades. El proyecto tiene un valor estimado superior a quinientos mil euros y será ejecutado mediante procedimiento abierto simplificado.

Contrato de obras de rehabilitación del edificio de las antiguas escuelas de Trasvía en Comillas

Contratación de obras de rehabilitación integral del edificio de las antiguas escuelas Tele-Club de Trasvía, ubicado en Comillas. Los trabajos incluyen acabado de edificios, revestimiento de suelos y paredes, instalación eléctrica y fontanería. El proyecto se financia conjuntamente por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Comillas. Se licita mediante procedimiento abierto simplificado abreviado con adjudicación en lote único.

Contrato de obras de rehabilitación de la Casa Consistorial de Carranque - Fase II

Licitación de las obras correspondientes a la segunda fase de rehabilitación del antiguo edificio del Ayuntamiento de Carranque, ubicado en la Plaza Villa número 1. El proyecto, redactado por el arquitecto Raúl Merino Hernández, tiene por finalidad la rehabilitación del inmueble y su adaptación para uso de oficinas principales del Ayuntamiento, recuperando su ubicación original. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto con tramitación urgente.

Obras de reforma y rehabilitación de edificio cultural con espacios polivalentes en Vilanova de l'Aguda

Licitación de obras de reforma integral de un edificio destinado a uso cultural situado en Vilanova de l'Aguda. El proyecto contempla la renovación de la planta baja y la antigua vivienda de la planta primera para crear dos espacios polivalentes funcionales. Las actuaciones incluyen trabajos de modificación estructural, mejora de instalaciones y adecuación de los espacios para cumplir con los estándares de habitabilidad y uso previsto. El contrato incluye condiciones especiales de tipo ambiental y social enfocadas en la minimización de residuos y la seguridad laboral.

Obras de reforma integral del centro asistencial MAZ M.C.S.S. nº 11 en Ceuta

Licitación de obras de reforma del centro asistencial MAZ M.C.S.S. nº 11 ubicado en Ceuta. El contrato incluye trabajos de albañilería, revocos y revestidos clasificados como obra de edificación. La empresa adjudicataria deberá cumplir con obligaciones de seguridad y salud, coordinación de actividades empresariales, y presentar documentación técnica suficiente para el análisis y valoración de la oferta.

Obras de reforma y adecuación del Centro Sociocultural y Pista Polideportiva de Güime en San Bartolomé

Contratación de las obras necesarias para la reforma integral del Centro Sociocultural de Güime y sus instalaciones deportivas exteriores, ubicadas en la plaza San Antonio del municipio de San Bartolomé. El proyecto contempla la redistribución de espacios interiores, mejora de accesibilidad, renovación de carpinterías, adecuación de instalaciones, reforma de espacios deportivos y elementos de urbanización, incluyendo pavimentos, cerramientos y cubiertas.

Obra de reurbanización de Plaza Fariñas en La Línea de la Concepción

Contratación de la ejecución de obras de reurbanización de la Plaza Fariñas ubicada en La Línea de la Concepción, provincia de Cádiz. El contrato incluye los trabajos, materiales y servicios necesarios conforme al proyecto técnico y al estudio de Seguridad y Salud establecidos. La entidad local licita esta obra mediante procedimiento simplificado, requiriendo que los licitadores cuenten con la clasificación empresarial necesaria y se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores.

Contrato de obras de adecuación de local almacén para vivienda de emergencia social en Gijón - Empresa Municipal de la Vivienda

Contratación de obras de transformación de un local almacén en vivienda de emergencia social, ubicado en edificio de viviendas de la calle Juan Botas de Gijón. Las obras incluyen la dotación de elementos básicos de funcionalidad y la implantación de condiciones de habitabilidad conforme a normativa, con criterios de valoración que incorporan aspectos sociales y medioambientales. La Empresa Municipal de la Vivienda licita este contrato para ampliar su parque de viviendas mediante la transformación de inmovilizados sin uso.