Licitación Millora entorn barbacoes Castell d'Aro

Obras de mejoras y rehabilitación de la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de El Gastor

Contrato de obras para mejorar la Casa de la Cultura municipal en El Gastor, Cádiz. Las actuaciones incluyen reorganizar los espacios de planta baja, garantizar accesibilidad en aseos y semisótano, crear una sala de rehabilitación y terapias, y renovar instalaciones, revestimientos, pavimentos, carpinterías y acabados. El proyecto se ejecutará en el edificio situado en calle Cenicero mediante procedimiento abierto simplificado con tramitación ordinaria.

Obras de rehabilitación y adecuación del Espacio Polivalente de Montroy

Contratación de obras para la rehabilitación y adecuación integral del Espacio Polivalente situado en Plaza España de Montroy, afectado por los daños ocasionados por la DANA de 2024. Las actuaciones comprenden la reposición y mejora de instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad, albañilería, carpintería, restauración de muros de contención, revestimientos, aparatos sanitarios y refuerzo de elementos estructurales, incluyendo control de calidad, seguridad, salud y gestión de residuos.

Obras de reforma integral del centro asistencial MAZ M.C.S.S. nº 11 en Ceuta

Licitación de obras de reforma del centro asistencial MAZ M.C.S.S. nº 11 ubicado en Ceuta. El contrato incluye trabajos de albañilería, revocos y revestidos clasificados como obra de edificación. La empresa adjudicataria deberá cumplir con obligaciones de seguridad y salud, coordinación de actividades empresariales, y presentar documentación técnica suficiente para el análisis y valoración de la oferta.

Obras de rehabilitación de cubierta y restauración interior de ermita con reforma de edificación aneja

Se licita la ejecución de obras de rehabilitación integral en una ermita y su edificación anexa. Las prestaciones comprenden la rehabilitación de la cubierta de la ermita, restauración de su techo interior, y reforma de la edificación aneja destinada a almacén de enseres, sala y aseos en una única planta sobre estructura existente de 1936. Se trata de una intervención unitaria en el mismo inmueble que requiere coordinación única de seguridad y salud, sujet a autorizaciones sectoriales sobre proyecto unitario.

Contratación de obras de reforma del local de AFA en Onil (Alicante)

Contratación de obras de reforma integral del local de la Asociación de Fútbol Aficionado ubicado en la calle Doctor Esquerdo de Onil. El proyecto, redactado por Daniel Josep Martí i Pérez y aprobado por la Junta de Gobierno Local, incluye trabajos de ejecución material con gastos generales y beneficio industrial. La financiación corre a cargo del Ayuntamiento de Onil con cargo a créditos presupuestarios para inversiones en edificios municipales en los ejercicios 2026 y 2027.

Obras de reforma y ampliación del Centro de Salud de La Salzadella

Se licita la contratación de obras de reforma y ampliación del Centro de Salud de La Salzadella, ubicado en la avenida Daniel Montull de la localidad castellonense. El proyecto comprende actuaciones integradas de demolición, cimentación, estructura, envolvente e instalaciones que requieren ejecución coordinada bajo dirección única. La intervención se ejecutará conforme al proyecto redactado por la arquitecta Úrsula Cucala Ferreres, con financiación del presupuesto municipal y posible cofinanciación mediante subvenciones PIAC 2026 de la Generalitat Valenciana.

Obras de adaptación y reestructuración del edificio de la Plaza Sufragio para albergar el departamento de Servicios Sociales

Contratación de obras de reestructuración y adaptación de un edificio municipal ubicado en la Plaza Sufragio, número 10, destinado a albergar las instalaciones del departamento de Servicios Sociales. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y será adjudicado por la Junta de Gobierno Local. La ejecución de las obras se financiará con crédito presupuestario disponible para el ejercicio 2026 y requerirá consignación adicional para el ejercicio 2027. La facturación se realizará de forma mensual conforme se certifiquen las obras ejecutadas.

Obras de reforma integral del Centro de Salud de Vedra cofinanciado por el Sergas

Licitación de obras de reforma del Centro de Salud de Vedra mediante procedimiento abierto simplificado. El contrato incluye la ejecución de trabajos de rehabilitación conforme al proyecto técnico, estudio de seguridad y salud, y gestión de residuos de construcción y demolición. La reforma cuenta con cofinanciación del Sergas mediante convenio suscrito entre el Concello de Vedra y el Sergas, con addenda de fecha 29 de diciembre de 2025. Se aplicarán criterios sociales y ambientales de forma transversal.

Contrato de obras de accesibilidad y adaptación de local para hogar del pensionista

Contrato de obras para la adaptación de accesibilidad de un local de titularidad municipal ubicado en Plaza del Parral, destinado a funcionar como hogar del pensionista. Las obras incluyen las reformas necesarias recogidas en el proyecto técnico redactado por arquitecto e ingeniero técnico en edificación. El plazo de ejecución establecido es de tres meses, contados desde el acta de comprobación del replanteo.

Obra de reforma de las oficinas del cementerio municipal de Torrevieja

Contratación de obra de reforma integral de las oficinas del cementerio municipal de Torrevieja. La ejecución comprende trabajos de adecuación y mejora de las instalaciones administrativas del cementerio, con una duración estimada de ocho meses a partir de la firma del acta de replanteo. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.