obras de adecuación y reforma del muro perimetral Centro de Internamiento Educativo para Menores (CIEM) La Montañeta, centro dependientes de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, sito en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria

Calificaciones técnicas

• Trabajos realizados - 4.3. Solvencia. Para ser adjudicataria del presente contrato de obra, no es preceptivo estar clasificado, sin perjuicio que de estarlo en el grupo C, subgrupo 2, categoría del subgrupo 2 bastará dicha circunstancia para acreditar la solvencia económica y financiera y técnica de las personas licitadoras. Asimismo, puede acreditarse la correspondiente solvencia económica, financiera y técnica, por los medios establecidos en las cláusulas 4.3.2 del presente pliego. Cláusula 4.3.2. P.C.A.P. a.1. Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas más de cinco años antes. A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.
• Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - 4.3. Solvencia. Para ser adjudicataria del presente contrato de obra, no es preceptivo estar clasificado, sin perjuicio que de estarlo en el grupo C, subgrupo 2, categoría del subgrupo 2 bastará dicha circunstancia para acreditar la solvencia económica y financiera y técnica de las personas licitadoras. Asimismo, puede acreditarse la correspondiente solvencia económica, financiera y técnica, por los medios establecidos en las cláusulas 4.3.2 del presente pliego. Cláusula 4.3.2. a.3. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.
• Técnicos o unidades técnicas - 4.3. Solvencia. Para ser adjudicataria del presente contrato de obra, no es preceptivo estar clasificado, sin perjuicio que de estarlo en el grupo C, subgrupo 2, categoría del subgrupo 2 bastará dicha circunstancia para acreditar la solvencia económica y financiera y técnica de las personas licitadoras. Asimismo, puede acreditarse la correspondiente solvencia económica, financiera y técnica, por los medios establecidos en las cláusulas 4.3.2 del presente pliego. Cláusula 4.3.2. 1.2. Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos estén o no integrados en la empresa de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Calificaciones financieras

• Seguro de indemnización - Cláusula 4.3. Para ser adjudicataria del presente contrato de obra, no es preceptivo estar lasificado, sin perjuicio que de estarlo en el grupo C, subgrupo 2, categoría del subgrupo 2, bastará dicha circunstancia para acreditar la solvencia económica y financiera y técnica de las personas licitadoras. Asimismo, puede acreditarse la correspondiente solvencia económica, financiera y técnica, por los medios establecidos en las cláusulas 4.3.1 y 4.3.2 del P.C.A.P. 4.3.1. Solvencia económica y financiera a) Medios para acreditar la solvencia: Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a una vez y media del valor estimado del contrato, es decir 272.668,68€. b) Concreción de los requisitos: La acreditación se realizará con la presentación de la póliza del seguro en vigor y último recibo abonado. c) Además de los medios señalados en el apartado anterior, se exige que el período medio de pago a proveedores por la persona empresaria, siempre que se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere 30 días naturales desde la recepción de las mercancías o prestación de los servicios, con las excepciones previstas en la normativa sobre morosidad.

Calificaciones específicas

• No prohibición para contratar
• Capacidad de obrar

Garantías financieras

• Final - x5

Términos de adjudicación

• A. Reducción del plazo de ejecución siempre que no sea interior a 5 meses. Se acompañará nueva planificación de obra ajustada al plazo reducido.: 50%
• C. Oferta económica: 50%