Licitación Obras en Centros de Día para Mayores

Calificaciones técnicas

• Otros - Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, no es preceptivoestar clasificado,sin perjuicio que de estarlo en el grupo, subgrupo y categoría,seguidamente indicada. bastarádicha circunstancia para acreditar la solvencia económica y financiera ytécnica de las personaslicitadoras:Lote 3.Proyecto de instalación de un ascensor accesible en el Centro deDía de Atención Social paraPersonas Mayores, N.º II, de Santa Cruz de Tenerife Grupos: C – I - J Subgrupos: C.2, C3, C4 - I.9 -J1Categoría:14.3.2. Solvencia técnica o profesionalMedio para acreditar la solvencia: Relación de las obras ejecutadas enel curso de loscinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estoscertificados indicarán elimporte, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisarási se realizaron según lasreglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buentérminoEn todo caso, la clasificación del empresario en un determinado grupo osubgrupo,conforme a lo indicado en la cláusula 4.3 se tendrá por prueba bastantede su solvencia paralos contratos cuyo objeto esté incluido o se corresponda con el ámbitode actividades o trabajosde dicho grupo o subgrupo, y cuyo importe anual medio sea igual oinferior al correspondiente asu categoría de clasificación en el grupo o subgrupo4.3.3.- Utilización de medios externos para acreditar la solvenciaPara acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresaslicitadoras podránrecurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causade prohibición decontratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del vínculo quetengan con ellas, y siempreque puedan disponer efectivamente de tales medios durante toda laejecución del contrato.Se exige a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias decontratos deobras que abran una sucursal en España, con designación de las personascon poderes orepresentación para sus operaciones, y que estén inscritas en elRegistro Mercantil.Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)
• Otros - Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, no es preceptivoestar clasificado, sin perjuicio que de estarlo en el grupo, subgrupo ycategoría, seguidamente indicada. bastarádicha circunstancia para acreditar la solvencia económica y financiera ytécnica de las personas licitadoras:Lote 1.Proyecto Eléctrico de Baja Tensión, Instalación de ProtecciónContra Incendios y Colocación de ascensor accesible en el Centro de Díade AtenciónSocial para Personas Mayores de Icod de los Vinos Grupos: C - ISubgrupos: C.4 - I.9 Categoría de los subgrupos: 1 (A o B)4.3.2. Solvencia técnica o profesionalMedio para acreditar la solvencia: Relación de las obras ejecutadas enel curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buenaejecución; estos certificados indicarán elimporte, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisarási se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y sellevaron normalmente a buen términoEn todo caso, la clasificación del empresario en un determinado grupo osubgrupo, conforme a lo indicado en la cláusula 4.3 se tendrá por pruebabastante de su solvencia paralos contratos cuyo objeto esté incluido o se corresponda con el ámbitode actividades o trabajos de dicho grupo o subgrupo, y cuyo importeanual medio sea igual o inferior al correspondiente asu categoría de clasificación en el grupo o subgrupo4.3.3.- Utilización de medios externos para acreditar la solvencia Paraacreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresaslicitadoras podránrecurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causade prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídicadel vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponerefectivamente de tales medios durante toda la ejecución del contrato.Se exige a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias decontratos de obras que abran una sucursal en España, con designación delas personas con poderes orepresentación para sus operaciones, y que estén inscritas en elRegistro Mercantil.Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)
• Otros - Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, no es preceptivoestar clasificado,sin perjuicio que de estarlo en el grupo, subgrupo y categoría,seguidamente indicada. bastarádicha circunstancia para acreditar la solvencia económica y financiera ytécnica de las personaslicitadoras:Lote 2.Proyecto eléctrico de baja tensión e instalación de proteccióncontra incendios (pci) en el Centro deDía de Atención Social para Personas Mayores del Puerto de la CruzGrupos: I - KSubgrupos: I.9 - K.5 Categoría de los subgrupos: 1 (A o B)4.3.2. Solvencia técnica o profesionalMedio para acreditar la solvencia: Relación de las obras ejecutadas enel curso de loscinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estoscertificados indicarán elimporte, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisarási se realizaron según lasreglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buentérminoEn todo caso, la clasificación del empresario en un determinado grupo osubgrupo,conforme a lo indicado en la cláusula 4.3 se tendrá por prueba bastantede su solvencia paralos contratos cuyo objeto esté incluido o se corresponda con el ámbitode actividades o trabajosde dicho grupo o subgrupo, y cuyo importe anual medio sea igual oinferior al correspondiente asu categoría de clasificación en el grupo o subgrupo4.3.3.- Utilización de medios externos para acreditar la solvenciaPara acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresaslicitadoras podránrecurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causade prohibición decontratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del vínculo quetengan con ellas, y siempreque puedan disponer efectivamente de tales medios durante toda laejecución del contrato.Se exige a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias decontratos deobras que abran una sucursal en España, con designación de las personascon poderes orepresentación para sus operaciones, y que estén inscritas en elRegistro Mercantil.Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)

Calificaciones financieras

• Otros - Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, no es preceptivoestar clasificado, sin perjuicio que de estarlo en el grupo, subgrupo ycategoría, seguidamente indicada. bastarádicha circunstancia para acreditar la solvencia económica y financiera ytécnica de las personas licitadoras:Lote 1. Grupos: C - ISubgrupos: C.4 - I.9 Categoría de los subgrupos: 1 (A o B)Asimismo, puede acreditarse la correspondiente solvencia económica,financiera y técnica, por los medios establecidos en las cláusulas 4.3.1y 4.3.2 del PCAP.Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sidoexpedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de suspropios empresarios constituirán una presunción de aptitud en lostérminos reseñados en el artículo 97 de la LCSP.4.3.1. Solvencia económica y financiera Medio para acreditar lasolvencia: Justificante de existencia de un seguro de responsabilidadcivil por riesgos profesionales por importeigual o superior a los presupuestos previstos de cada lote.4.3.3.- Utilización de medios externos para acreditar la solvencia Paraacreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresaslicitadoras podránrecurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causade prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídicadel vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponerefectivamente de tales medios durante toda la ejecución del contrato.Se exige a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias decontratos de obras que abran una sucursal en España, con designación delas personas con poderes orepresentación para sus operaciones, y que estén inscritas en elRegistro Mercantil.Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)
• Otros - Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, no es preceptivoestar clasificado, sin perjuicio que de estarlo en el grupo, subgrupo ycategoría, seguidamente indicada. bastarádicha circunstancia para acreditar la solvencia económica y financiera ytécnica de las personas licitadoras:Lote 3.Grupos: C – I - JSubgrupos: C.2, C3, C4 - I.9 -J1Categoría:1Asimismo, puede acreditarse la correspondiente solvencia económica,financiera y técnica, por los medios establecidos en las cláusulas 4.3.1y 4.3.2 del PCAP.Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sidoexpedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de suspropios empresarios constituirán unapresunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo 97 de laLCSP.4.3.1. Solvencia económica y financieraMedio para acreditar la solvencia: Justificante de existencia de unseguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importeigual o superior a los presupuestosprevistos de cada lote.4.3.3.- Utilización de medios externos para acreditar la solvencia Paraacreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresaslicitadoras podránrecurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causade prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídicadel vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponerefectivamente de tales medios durante toda la ejecución del contrato.Se exige a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias decontratos de obras que abran una sucursal en España, con designación delas personas con poderes orepresentación para sus operaciones, y que estén inscritas en elRegistro Mercantil.Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)
• Otros - Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, no es preceptivoestar clasificado, sin perjuicio que de estarlo en el grupo, subgrupo ycategoría, seguidamente indicada. bastarádicha circunstancia para acreditar la solvencia económica y financiera ytécnica de las personas licitadoras:Lote 2. Grupos: I - K Subgrupos: I.9 - K.5 Categoría de lossubgrupos: 1 (A o B)Asimismo, puede acreditarse la correspondiente solvencia económica,financiera y técnica, por los medios establecidos en las cláusulas 4.3.1y 4.3.2 del PCAP. Los certificados de clasificación odocumentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de laUnión Europea a favor de sus propios empresarios constituirán unapresunción de aptitud en lostérminos reseñados en el artículo 97 de la LCSP.4.3.1. Solvencia económica y financieraMedio para acreditar la solvencia: Justificante de existencia de unseguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importeigual o superior a los presupuestosprevistos de cada lote.4.3.3.- Utilización de medios externos para acreditar la solvencia Paraacreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresaslicitadoras podránrecurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causade prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídicadel vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponerefectivamente de tales medios durante toda la ejecución del contrato.Se exige a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias decontratos de obras que abran una sucursal en España, con designación delas personas con poderes orepresentación para sus operaciones, y que estén inscritas en elRegistro Mercantil.4.3.3.- Utilización de medios externos para acreditar la solvencia Paraacreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresaslicitadoras podránrecurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causade prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídicadel vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponerefectivamente de tales medios durante toda la ejecución del contrato.Se exige a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias decontratos de obras que abran una sucursal en España, con designación delas personas con poderes orepresentación para sus operaciones, y que estén inscritas en elRegistro Mercantil.Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)

Calificaciones específicas

• Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
• No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
• No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
• Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
• Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
• No prohibición para contratar - No prohibición para contratar

Términos de adjudicación

• Reducción del plazo de ejecución lote 2: 15%
• Ampliación del plazo de garantía lotes 1 y 3: 10%
• Instalación de sistemas de apagado automático de luz en cabina lotes 1 y 3: 10%
• Criterio Económico Lotes 1,2 y 3: 70%
• Instalación de sistemas de apagado automático de luz en cabina lotes 1 y 3: 10%
• Ampliación del plazo de garantía lotes 1 y 3: 10%
• Reducción del plazo de ejecución lotes 1 y 3: 10%
• Reducción del plazo de ejecución lotes 1 y 3: 10%
• Ampliación del plazo de garantía Lote 2: 15%
• Criterio Económico Lotes 1,2 y 3: 70%
• Criterio Económico Lotes 1,2 y 3: 70%