Obras Necesarias para la Construcción de Un Centro Social Intergeneracional de Carácter Polivalente, enmarcado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI Las Torres Conecta, Cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Operativo Plurirregional de España 2014 – 2020.

Contrato de obra para adecuación de instalaciones del Puesto de Control Fronterizo en el Puerto de Santander

Contratación de obras de adecuación, renovación y unificación de los edificios que componen el Puesto de Control Fronterizo en el Puerto de Santander. La Autoridad Portuaria de Santander licita los trabajos de construcción, instalaciones eléctricas, sistemas de refrigeración, cerramientos, albañilería, pavimentación y fachada necesarios para modernizar las instalaciones fronterizas del puerto.

Obras de construcción de nichos y mejora de urbanización en el Cementerio Municipal de Montánchez, y construcción de techado y caseta de baños

Contratación de obras divididas en dos lotes para el municipio de Montánchez. El Lote I comprende la construcción de treinta y tres nichos dentro del recinto del Cementerio Municipal y mejora de la urbanización del mismo, para adaptarse a las demandas y necesidades del municipio. El Lote II incluye la construcción de un techado y una caseta de baños. La contratación se califica como contrato de obras conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El adjudicatario realizará las obras por el precio ofertado, abonándose únicamente por la prestación realmente ejecutada y acreditada.

Obras de remodelación y rehabilitación integral del edificio de oficinas Finca Til·lers de Montgat

Contratación de obras para la remodelación y rehabilitación integral de un edificio administrativo existente en Montgat. Los trabajos comprenden la renovación de cubierta y envolvente, nuevas distribuciones interiores, sustitución de acabados, fustería interior y exterior, ejecución de instalaciones de electricidad, climatización, ventilación, fontanería, saneamiento, telecomunicaciones, protección contra incendis, control de accesos, instalación fotovoltaica, ascensor y equipamientos necesarios para mejorar el comportamiento climático y permitir el ahorro energético. El contrato abarca exclusivamente las fases 1 y 2 del proyecto ejecutivo, con duración de cinco meses de ejecución material.

Obras de sustitución de cubierta y reparación de daños del Pabellón Deportivo Municipal de Alcalá del Río

Contratación de obras para la sustitución de la cubierta del Pabellón Deportivo Municipal y reparación de los daños ocasionados por el temporal, financiadas mediante subvención del Gobierno de España. Las obras incluyen la ejecución unitaria de estructura, impermeabilización y remates que conforman una unidad funcional y constructiva. El procedimiento es abierto simplificado con presentación electrónica de proposiciones a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Obras de rehabilitación parcial de la Escuela Pública Francesc d'Albranca en Es Migjorn Gran

Licitación de obras e instalaciones para la rehabilitación parcial del Centro de Educación Infantil y Primaria Francesc d'Albranca ubicado en Es Migjorn Gran. El contrato incluye la ejecución de trabajos de reforma estructural y de instalaciones del edificio educativo, financiado mediante convenio de colaboración entre la Conselleria d'Educació i Universitats y el Ayuntamiento de Es Migjorn Gran para mejorar las infraestructuras escolares del municipio.

Obras de reforma de la nave de Protección Civil del Ayuntamiento de Serrejón en Cáceres

Licitación de obras de reforma integral de la nave de Protección Civil ubicada en Serrejón, provincia de Cáceres. El Ayuntamiento de Serrejón contrata los trabajos de ejecución conforme al proyecto técnico redactado por el arquitecto José María Durán González, aprobado por la Junta de Gobierno Local. El plazo de ejecución previsto es de seis meses.

Obra de demolición parcial, sustitución de cubiertas de fibrocemento y reubicación de oficinas en antigua granja experimental de Granada

Contrato administrativo de obra que comprende la demolición parcial de estructuras, la sustitución de cubiertas de fibrocemento y la reubicación de espacios de oficinas en una antigua granja experimental ubicada en Granada. La ejecución se sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público y será dirigida por la Dirección Facultativa designada. El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado con plazo de presentación de veinte días naturales desde la publicación del anuncio.

Obras de finalización de equipamiento comercial en Obejo

Licitación de obras para la finalización del equipamiento comercial en Obejo, municipio de la provincia de Córdoba. El contrato, promovido por la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba, forma parte de los Planes Provinciales de Obras y Servicios 2024-2027 y tiene por objeto completar las instalaciones y acabados de un espacio comercial. La intervención incluye trabajos de construcción e instalación necesarios para poner en funcionamiento el equipamiento.

Obras de remodelación de espacio religioso recreativo y creación de zona comunitaria polivalente en Tijarafe, La Palma

Contratación de obras para la remodelación de un espacio religioso recreativo y la creación de una zona comunitaria polivalente en el término municipal de Tijarafe, en la isla de La Palma. El proyecto constituye una unidad funcional integral que no admite división en lotes, comprendiendo la totalidad de prestaciones y actuaciones definidas en el pliego de prescripciones técnicas. La ejecución se realizará conforme a los planos, memoria y cuadros de precios del proyecto debidamente aprobado.

Contrato de obras para la construcción de un gimnasio en el Centro de Educación Infantil y Primaria San Matías

Contratación de obras de construcción de un gimnasio en el Centro de Educación Infantil y Primaria San Matías. El objeto comprende la ejecución completa de las instalaciones deportivas mediante procedimiento abierto simplificado. El plazo total estimado de ejecución es de ocho meses. La obra requiere coordinación con la dirección facultativa, coordinador de seguridad y dirección del colegio para proteger la actividad docente durante la construcción.