Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en el contrato de obras de infraestructuras y equipamiento para ocio, cultura y turismo en Paramo del Sil (León), a adjudicar por procedimiento abierto simplificado con varios criterios de adjudicación

Obras de rehabilitación y recuperación del Paseo de Ronda y Centro Sociocultural de Frías

Contrato de obras para la rehabilitación integral del edificio destinado a la recuperación del antiguo Paseo de Ronda y acondicionamiento del Centro Sociocultural en la Ciudad de Frías. El proyecto, financiado conjuntamente por la Diputación Provincial de Burgos, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y fondos propios del Ayuntamiento de Frías, se ejecutará mediante procedimiento de adjudicación ordinaria con ofertas a la baja sobre presupuesto fijo.

Contrato de obras para construcción de edificio de usos múltiples culturales, fase 2 desglosada - Ayuntamiento de Montejo

Contrato administrativo de obra para la construcción de un edificio municipal destinado a usos múltiples de carácter cultural. El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Víctor Campal García. La obra se ejecutará en Montejo, provincia de Salamanca, con un plazo de ejecución de sesenta días naturales. El adjudicatario será seleccionado mediante procedimiento abierto simplificado abreviado con tramitación urgente, siendo el precio el único criterio de adjudicación.

Obras de construcción de anexo de aseos y adecuación exterior del Centro de Interpretación del Olivar y del Aceite de Zaidín

Licitación de obras para la construcción de un anexo destinado a aseos y la adecuación del espacio exterior del Centro de Interpretación del Olivar y del Aceite ubicado en Zaidín, Huesca. El proyecto comprende trabajos de edificación complementaria e intervención en zonas exteriores del equipamiento cultural municipal. La inversión presupuestada asciende a más de doscientos mil euros y es promovida por el Ayuntamiento de Zaidín a través de su órgano de gobierno.

Obras de mejora en edificio municipal multifuncional: instalación de ascensor y renovación de cubierta en Villavieja de Yeltes

Contratación de obras de mejora integral en un edificio municipal destinado a actividades culturales situado en la Plaza de la Constitución de Villavieja de Yeltes. Las actuaciones comprenden la instalación de un elevador para mejorar la accesibilidad, la renovación completa de la cubierta, trabajos de albañilería, mejoras en accesibilidad y reposición de instalaciones afectadas. El proyecto ha sido redactado por arquitecto colegiado y las obras constituyen una unidad funcional única que requiere coordinación integral de todos los trabajos para garantizar la correcta puesta en servicio del edificio.

Obras de construcción de nichos y mejora de urbanización en el Cementerio Municipal de Montánchez, y construcción de techado y caseta de baños

Contratación de obras divididas en dos lotes para el municipio de Montánchez. El Lote I comprende la construcción de treinta y tres nichos dentro del recinto del Cementerio Municipal y mejora de la urbanización del mismo, para adaptarse a las demandas y necesidades del municipio. El Lote II incluye la construcción de un techado y una caseta de baños. La contratación se califica como contrato de obras conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El adjudicatario realizará las obras por el precio ofertado, abonándose únicamente por la prestación realmente ejecutada y acreditada.

Obras de construcción y equipamiento del Centro Deportivo de Villapalacios

Contrato de obras para la construcción y equipamiento integral del Centro Deportivo de Villapalacios conforme al proyecto redactado por el arquitecto Pablo Tomás Villarías. Las obras incluyen trabajos de albañilería, revocos y revestidos, con un plazo de ejecución de seis meses y garantía de doce meses. El proyecto fue aprobado mediante Decreto número trescientos veintiuno, de dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco. La financiación es mixta, integrando fondos Leader del Plan Estratégico de la Política Agraria Común dos mil veintitrés a dos mil veintisiete de Castilla-La Mancha, aportación estatal y municipal.

Construcción edificio multifuncional, fase I

Id licitación: OBRAS 1/2021; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Abenójar; Importe: 41322.31 EUR; Estado: PUB