Proyecto para mejora de captaciones y la conducción general de abastecimiento a la localidad de Riofrío de Aliste

Obras de mejora de infraestructuras hídricas y resiliencia en el ciclo integral del agua en la Avenida Don Bosco de Granada

Contrato de naturaleza privada para la ejecución de obras de mejora de las infraestructuras y resiliencia hídrica en el ciclo integral del agua en la Avenida Don Bosco, entre la Avenida de Cádiz y la Avenida Fernando de los Ríos en Granada. EMASAGRA licita estos trabajos ante la carencia de servicios técnicos especializados propios para su realización. El contrato se regirá por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas y por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que constituyen la documentación contractual junto con la proposición económica del adjudicatario.

Obras de saneamiento y alcantarillado en calle Barranco de Guaro - Ayuntamiento de Guaro

Contratación de obras de saneamiento y alcantarillado en la calle Barranco del Ayuntamiento de Guaro. El proyecto incluye la actualización de precios unitarios y presupuestos conforme a los costes vigentes del mercado. La ejecución se desarrollará sin división en lotes debido a la interrelación técnica de las partidas. La financiación es parcial mediante ayuda de la Diputación Provincial de Málaga. El procedimiento de adjudicación será abierto simplificado sumario.

Obras de mejora de accesibilidad y servicios urbanos en la carretera N-651 de Cabanas

Licitación de obras destinadas a mejorar la accesibilidad y los servicios urbanos en la carretera N-651, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 21+270 y 21+540 en Cabanas. El contrato incluye la ejecución conforme al proyecto técnico, estudio de seguridad y salud, y gestión de residuos de construcción y demolición. Se aplica el procedimiento abierto simplificado por tratarse de un contrato cuyo valor estimado está por debajo del umbral de regulación armonizada.

Contrato de obras de sustitución de redes y pavimentación de calles en Langa de Duero

Licitación de obras administrativas para la ejecución de trabajos de sustitución de redes de distribución de agua y pavimentación de calles en la localidad de Langa de Duero. El proyecto, redactado por ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, contempla una duración de nueve meses y se enmarca dentro del Plan Diputación 2026 como obra plurianual. Los trabajos incluyen la instalación de tuberías de distribución y el acondicionamiento viario de la zona.

Obras de bombeo del manantial del lavadero e instalación de depósito en Azkarate

Licitación de obras para la realización de un nuevo sistema de bombeo del manantial del lavadero hacia un depósito de almacenamiento, junto con la adecuación y acondicionamiento de este último. El Concejo de Azkarate promueve esta intervención de infraestructura hidráulica con un presupuesto de 144.652,52 euros. Los trabajos incluyen la captación, trasporte y almacenamiento de agua procedente del manantial natural, mejorando así el abastecimiento y gestión del recurso hídrico en la localidad.

Obra de renovación de la red de abastecimiento de agua en calles Pablo Picasso, Goya, Greco y Zurbarán

Contratación de las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en las calles Pablo Picasso, Goya, Greco y Zurbarán conforme al proyecto técnico elaborado por Eugenio Díaz Alonso. Se trata de trabajos relacionados con tuberías de agua y obras auxiliares para las mismas, con un plazo de ejecución de cuatro meses a partir del acta de comprobación del replanteo. La adjudicación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado.

Obras de ejecución del proyecto de conformidad técnica de la acometida de agua desde el Centro al Polideportivo M-513 en Boadilla del Monte

Contrato de obras para la ejecución del proyecto de conformidad técnica de la acometida de agua que conectará desde el Centro al Polideportivo M-513 en el término municipal de Boadilla del Monte. Las obras incluyen el retranqueo de un tramo de conducción que afecta a la zona de dominio público de un cauce innominado y a la zona de servidumbre del cauce del Arroyo de la Vega. El contratista deberá adoptar medidas preventivas para proteger el arbolado existente, garantizar el paso seguro de ciudadanos por caminos alternativos debidamente señalizados y mantener en todo momento la accesibilidad de los itinerarios peatonales.

Contrato de obras de reposición de hidrantes y soportación de la red de abastecimiento de la Autoridad Portuaria de Vigo

Se licita un contrato de obras para la reposición de hidrantes y soportación de la red de abastecimiento gestionado por la Autoridad Portuaria de Vigo. El procedimiento es abierto simplificado con adjudicación por precio y otros criterios evaluables mediante fórmula. La duración máxima es de tres meses a partir de enero de 2027. Se requiere que los contratistas acrediten solvencia económica y técnica mediante documentación de obras ejecutadas en los últimos cinco años o, de forma potestativa, mediante clasificación en el grupo E, subgrupo 1, categoría 1.

Obras de mejora y urbanización de la calle La Calzada en Llanes

Contratación de obras destinadas a la mejora y urbanización de la calle La Calzada en el municipio de Llanes. El proyecto, aprobado por la Administración, incluye todos los documentos técnicos requeridos conforme a la normativa de contratación pública. Las obras serán supervisadas por la dirección facultativa, que ejercerá el control, inspección y vigilancia de la correcta ejecución de la prestación pactada.

Obras de renovación parcial de la red de abastecimiento de agua en Las Villas

Contrato administrativo de obras para la renovación parcial de la red de distribución de agua potable en Las Villas. Los trabajos incluyen la sustitución y mejora de tuberías de abastecimiento según el proyecto técnico aprobado. La licitación se convoca mediante procedimiento abierto simplificado, permitiendo que cualquier empresa interesada presente proposición. La adjudicación se realizará aplicando criterios de mejor relación calidad-precio.