Licitación Reforma de Centros Sociales en Ávila

Obras de reparación y mejora de servicios higiénicos en planta primera y segunda de la Escuela Francesc Arenes de Golmés

Contratación de obras para el arreglo y mejora de los servicios higiénicos ubicados en la primera y segunda planta de la Escuela Francesc Arenes. El proyecto incluye la ejecución de trabajos de reforma con duración de tres meses desde la aprobación del plan de seguridad y salud. La actuación cuenta con cofinanciación del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya.

REHABILITAR L’EDIFICI DE LA RECTORIA DE PRATS I SANSOR PER A FER-HI ALLOTJAMENT DOTACIONAL (4 HABITATGES)

L’ús principal i únic de l’edifici projectat és d’habitatges. El projecte contempla la rehabilitació integral de l’edifici mantenint la geometria i volumetria existent per tal de crear 4 habitatges nous que es distribueixen de la següent manera: un habitatge en planta baixa, un en planta primera i dos habitatges en planta segona. o L’habitatge 1 de planta baixa te el següent programa funcional: 3 habitacions, dos banys, cuina, zona de safareig i sala d’estar – menjador. o L’habitatge 2 de planta primera te el següent programa funcional: 3 habitacions, dos banys, cuina, zona de safareig, sala d’estar – menjador i balcó. o L’habitatge 3 de planta segona te el següent programa funcional: 1 habitació, sala d’estar – cuina, safareig i bany. o L’habitatge 4 de planta segona te el següent programa funcional: 1 habitació, sala d’estar – cuina, safareig, bany i balcó.

Obras de rehabilitación de vivienda en la casa médico de Sena (Huesca), fase II

Contratación de obras para el acondicionamiento de la vivienda ubicada en la segunda planta del bloque de viviendas sito en Calle Miguel Servet, número 2 de Sena. Las obras incluyen trabajos de reacondicionamiento y acabado de edificios, con un plazo de ejecución de un año desde la firma del contrato. El procedimiento de selección es abierto simplificado, permitiendo que cualquier empresa interesada presente proposición.

Contrato de obras de reforma integral del edificio de la Jefatura de la Policía Local de Santa Pola

Licitación de un contrato de obras destinado a la reforma y acondicionamiento del edificio que alberga la Jefatura de la Policía Local en Santa Pola. El proyecto incluye las intervenciones necesarias para la modernización y mejora de las instalaciones del inmueble municipal, con acceso al proyecto técnico detallado a través del enlace de descarga proporcionado en la convocatoria.

Obras de mejora energética y adaptación del local social de Piñeiro

Contratación de obras de mejora energética y adaptación del local social de Piñeiro, financiadas mediante cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027 y el Plan de Acción Integrado de Estrategia de Desarrollo Integrado Local del Ayuntamiento de Ames. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto técnico, incluyendo estudios de seguridad y salud y gestión de residuos de construcción.

Contrato administrativo de obras de instalación en el Ayuntamiento de Astillero

Contrato administrativo de obras que se licita de forma anticipada por el Ayuntamiento de Astillero. La ejecución está prevista para el ejercicio 2027, sujeta a la condición suspensiva de existencia de crédito presupuestario adecuado. El contrato incluye trabajos técnicos de instalación conforme a memoria de proyecto, con responsabilidades específicas del adjudicatario respecto a reposición de suelo de seguridad en parques y jardines municipales.

Obras de rehabilitación de estancias de la Academia de la Guardia Civil en Úbeda

Contratación de obras de rehabilitación de estancias en la Academia de la Guardia Civil ubicada en Úbeda, Jaén. El proyecto contempla la ejecución de trabajos de acondicionamiento y mejora de instalaciones conforme a la normativa de contratación pública, bajo la supervisión de la dirección facultativa y con arreglo a los plazos y especificaciones técnicas establecidas en el correspondiente proyecto aprobado por la Administración.

Obras de mejora y adecuación de espacios en el edificio judicial de Gavà

Contratación de obras necesarias para la mejora y adecuación de espacios en el edificio judicial ubicado en Gavà. Los trabajos comprenden la redistribución de espacios, ejecución de carpintería, instalaciones de climatización y electricidad, así como acabados generales. La ejecución incluye mano de obra, suministro de materiales, medios auxiliares y recursos técnicos conforme a los planos y especificaciones técnicas. Como condición especial, el adjudicatario deberá contratar a seis personas sometidas a medidas judiciales para realizar tareas de peón durante toda la vigencia del contrato.

Contrato de obras de rehabilitación integral de la antigua Escuela Pública de Piñera en Castropol

Licitación pública de obras de rehabilitación integral de la antigua Escuela Pública de Piñera, ubicada en el concejo de Castropol. El proyecto comprende la renovación de elementos constructivos deteriorados, incluyendo estructura de cubierta, forjado superior, carpinterías exteriores, revestimientos e instalaciones. El objetivo es mejorar las condiciones estructurales, funcionales y de seguridad del inmueble, así como sus condiciones de salubridad y habitabilidad, manteniendo su configuración arquitectónica original e integración en el entorno, para convertirlo en equipamiento municipal.

Contrato de obras para proyecto básico y de ejecución de acondicionamiento de local social en Aínsa

Se licita el contrato de obras para la redacción e ejecución del proyecto básico y de ejecución de acondicionamiento de un local social ubicado en Aínsa. El proyecto ha sido redactado por los arquitectos Francisco Puyalto Mairal y Daniel Lafuerza Solana en agosto de 2026. El contrato tiene naturaleza administrativa y se rige por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. La ejecución de todas las partidas y capítulos de la obra requiere coordinación debido al solapamiento espacial y temporal de las actuaciones, por lo que no se divide en lotes.