Licitación Reforma local Mutua Montañesa Olot

Contrato de obras para la urbanización de la Plaza El Recreo en Puendeluna

Contrato de obras destinado a la ejecución del proyecto de urbanización de la Plaza El Recreo ubicada en Puendeluna. El objeto incluye trabajos de fontanería, excavación de zanjas, obras de saneamiento y trabajos de jardinería. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado, aplicando criterios de mejor relación calidad-precio. El plazo de ejecución es de dos meses desde la comprobación del replanteo.

Obras de remodelación y adecuación de parques infantiles en las pedanías de Cañada de la Cruz y Benizar, Moratalla

Contratación de obras de remodelación y adecuación de parques infantiles ubicados en las pedanías de Cañada de la Cruz y Benizar del municipio de Moratalla. Se trata de un proyecto de ejecución que constituye una obra completa susceptible de ser entregada al uso general una vez finalizada. El procedimiento de adjudicación es abierto, tramitado ordinariamente, con criterio único de evaluación automática basado en el precio.

Obras de rehabilitación integral del Estanque de la Fuente de La Rafa y acondicionamiento del paseo fluvial en Bullas

Se licitan las obras de rehabilitación integral del Estanque de la Fuente de La Rafa y su sistema de recirculación de aguas, junto con el acondicionamiento y mejora del paseo fluvial en el tramo comprendido entre la confluencia de las calles del Romero y del Poeta Alfonso Carreño, al norte, y el paso sobre el cauce a la altura de la Calle del Poeta Ginés Jiménez, al sur, en el término municipal de Bullas. El contrato se licita en un único lote dado que las actuaciones constituyen un todo íntimamente relacionado cuya división dificultaría la correcta ejecución de los trabajos.

Obras de mejora de dos caminos en Redondo, Pontecesures

Licitación de obras para la mejora de dos caminos ubicados en la localidad de Redondo, término municipal de Pontecesures. El contrato incluye trabajos diversos de pavimentación con un presupuesto de ejecución de aproximadamente cincuenta y tres mil euros. Las obras se ejecutarán en un plazo de cinco semanas con garantía mínima de dos años.

Contrato de obras de adecuación de edificio para Centro Social Integrado de La Corredoria - Fase 1

Contratación de obras de adecuación y rehabilitación de edificio destinado a albergar un Centro Social Integrado ubicado en La Corredoria. Las obras incluyen la ejecución conforme al proyecto técnico redactado por profesionales especializados e incluyen todos los conceptos constructivos, medios auxiliares, instalaciones, ensayos, seguros, licencias y autorizaciones necesarias para la entrega de la obra en condiciones de uso.

Obras de remodelación del skatepark en la Avenida Pintor Manuel Barbadillo

Contratación de obras de remodelación integral del skatepark ubicado en la Avenida Pintor Manuel Barbadillo. El proyecto incluye la ejecución de trabajos de construcción y mejora de las instalaciones deportivas existentes. El contratista adjudicatario será responsable de la gestión de permisos y autorizaciones necesarias, así como de la provisión de suministros y servicios requeridos durante la ejecución. La obra se somete a cumplimiento de plazos obligatorios de ejecución y debe contar con jefe de obra con titulación universitaria acreditada.

Obras de mejora energética y adaptación del local social de Biduído - Ayuntamiento de Ames

Contratación de obras de mejora energética y adaptación del local social ubicado en Biduído, promovidas por el Ayuntamiento de Ames. El proyecto se enmarca en el Plan de Acción Integrado de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (PAI-EDIL) del municipio y cuenta con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto técnico con sujeción a la normativa de seguridad y salud y gestión de residuos de construcción.

Obras de mejora, modernización y dotación de infraestructuras en el Polígono Industrial Sector 2 de Pego

Se licita un contrato de obras para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el Polígono Industrial Sector 2 ubicado en Pego, Alicante. Las actuaciones comprenden mejora de zonas verdes, instalación de sistemas de vigilancia en circuito cerrado, colocación de vallas y trabajos de repavimentación de calzadas. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado en base a la mejor relación calidad-precio.

Contratación de obras de sustitución de cubierta en el Taller de turbinas de Navantia Ferrol

Licitación de obras para la sustitución de la cubierta del edificio Financiero ubicado en el Taller de turbinas de Navantia Ferrol. El contrato incluye la ejecución de los trabajos de construcción necesarios, con un período de ejecución de un mes, seguido de una fase de recepción de quince días y certificación final de un mes. La duración total del contrato es de tres meses más veinticuatro meses de garantía. La adjudicación se realizará conforme a la mejor relación calidad-precio.

Obras de construcción de pista de pádel cubierta

Contratación de obras para la construcción de una pista de pádel cubierta. El órgano de contratación licita esta obra pública conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, estableciendo un presupuesto base de licitación de 107.104,34 euros IVA incluido. La ejecución será supervisada por el director facultativo de la obra, designado como Arquitecto Técnico Municipal, quien adoptará las decisiones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación.