Licitación Rehabilitación de albergue en Mansilla

Obras de rehabilitación de la casa Lagoeiro

Contratación de obras de rehabilitación de la casa Lagoeiro. Se trata de un contrato de ejecución de obra cuya licitación se realiza mediante procedimiento abierto, con tipo de licitación establecido en el importe del proyecto y mejora mediante baja. La financiación se imputará a la aplicación presupuestaria indicada en el cuadro de características del contrato. El plazo de ejecución será el especificado en dicho cuadro, contado a partir del día siguiente al acta de comprobación del replanteo.

Obras de construcción para la terminación de viviendas de protección oficial en Zafra

Contrato de obra para la terminación de dieciséis viviendas de protección oficial en régimen especial, ubicadas en la parcela R-14 del plan parcial Rc2, sita en la calle Comunidad Valenciana de Zafra, provincia de Badajoz. La ejecución se rige por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. El contrato tiene naturaleza privada y será adjudicado por la sociedad pública URVIPEXSA, S.A., debiendo los licitadores acreditar solvencia según los requisitos técnicos y económicos especificados.

Reforma integral de vivienda para alquiler social en edificio plurifamiliar de Moià

Licitación pública para la reforma interior de una vivienda ubicada en un edificio plurifamiliar situado en Moià. Los trabajos incluyen mejoras en salubridad, habitabilidad y eficiencia energética para permitir la incorporación de la vivienda a programas de alquiler social. El presupuesto base asciende a cincuenta y ocho mil euros aproximadamente, siendo ésta la cifra máxima que pueden ofertar las empresas participantes.

Contrato de obras de adecuación del edificio 204 de la Academia de Logística en Calatayud para alojamiento de alumnos y vestuario

Licitación de obras de adecuación del edificio 204 ubicado en Munébrega, perteneciente a la Academia de Logística en Calatayud, Zaragoza. El proyecto contempla la adaptación de las plantas primera y segunda como alojamiento para alumnos y la planta baja como vestuario. Se trata de un contrato administrativo de carácter abierto regulado por la Ley de Contratos del Sector Público.

Contratación de obras de reparación de viviendas afectadas por las obras del Tanque Anticontaminación de la Puntilla en El Puerto de Santa María

Licitación para la contratación de una empresa constructora especializada en la ejecución de obras de reparación de viviendas afectadas por los trabajos realizados en el Tanque Anticontaminación de la Puntilla. Los trabajos se desarrollarán en un barrio concreto de El Puerto de Santa María (Cádiz) y requerirán máxima coordinación entre equipos simultáneos para minimizar el impacto en la vida cotidiana de los residentes. La empresa adjudicataria deberá contar con encargado de obra con experiencia acreditada de al menos cuatro años en trabajos de reparación de viviendas.

Obras de accesibilidad en el bloque 6 de la manzana 12 de la barriada Guadalquivir de Córdoba

Licitación de obras de mejora de accesibilidad en una vivienda ubicada en el bloque 6 de la manzana 12 de la barriada Guadalquivir de Córdoba. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) licita este contrato de obras para adaptar y mejorar la accesibilidad del inmueble, facilitando el acceso y movilidad de personas con discapacidad o movilidad reducida. El presupuesto estimado para estas actuaciones de rehabilitación asciende a más de ciento treinta mil euros.

Construcción de edificio residencial de diez viviendas de protección oficial en alquiler en Peralta (Navarra)

Licitación pública para la construcción de un edificio de diez viviendas de protección oficial destinadas al alquiler, promovido por Navarra de Suelo y Vivienda S.A. (NASUVINSA). El proyecto se localiza en Peralta, Navarra, e incluye la ejecución completa de las obras de construcción del inmueble residencial. El contrato, valorado en más de dos millones de euros, se encuentra en plazo de presentación de ofertas y constituye una iniciativa de vivienda social para incrementar la oferta de alojamiento asequible en la zona.

Obras de reforma interior con cambio de distribución y afectación estructural de vivienda en edificio plurifamiliar de Barcelona - IMHAB

Licitación de obras de reforma interior que incluye cambio de distribución y modificaciones estructurales en una vivienda ubicada en el cuarto piso de un edificio plurifamiliar situado en la calle de los Asnos de Barcelona. El Instituto Municipal de la Vivienda y Actuaciones Urbanas licita este contrato administrativo de obras incorporando medidas de contratación pública sostenible, criterios de igualdad y requisitos de eficiencia energética. El contrato contempla modificaciones derivadas de nuevos requerimientos técnicos, cambios en sistemas constructivos y adecuaciones que mejoren la eficiencia energética o preserven elementos patrimoniales.