Licitación Rehabilitación de Pasarela Peatonal

Obras de reforma del salón de plenos de la Casa Consistorial de Alcalá de Guadaíra

Contratación de obras de reforma del salón de plenos ubicado en la Casa Consistorial de Alcalá de Guadaíra, sita en Plaza del Duque nº 1. La ejecución se realizará conforme al proyecto técnico adjunto y se estructura en dos lotes. El procedimiento de adjudicación será abierto simplificado, siendo obligatoria la inclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido en las propuestas económicas. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra actuará como órgano de contratación.

Contrato de obras de construcción de vestuarios y gradas en el campo de fútbol El Campón de Puerto de Vega

Licitación de obra pública para la construcción de vestuarios y gradas en el campo de fútbol El Campón ubicado en Puerto de Vega. El Ayuntamiento de Navia licita este contrato administrativo de obra mediante procedimiento abierto simplificado, con una duración de seis meses desde la formalización. La adjudicación se realizará conforme a criterio económico único, priorizando la oferta más ventajosa.

Obras de construcción de pasarela aérea con estaciones de interpretación temática en el Pinar Raso de la Nava, Covaleda

Licitación de obras para la ejecución de una pasarela aérea con varias estaciones de interpretación tematizadas en el Pinar Raso de la Nava, ubicado en el término municipal de Covaleda. El proyecto incluye la instalación de barandillas y pasamanos conforme a las especificaciones técnicas del proyecto base. El presupuesto máximo de licitación asciende a 673.172,83 euros con IVA incluido. Se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y requiere clasificación empresarial obligatoria en el Grupo B, Subgrupo 4 de Metálicos.

Contrato de obra para montaje, desmontaje y alquiler de estructuras modulares en la caseta de LIPASAM durante la Feria de Abril de Sevilla

Se licita un contrato de obra que comprende el montaje, desmontaje y alquiler de estructuras modulares, cubrición, distribución interna, entarimado y decoración de la caseta institucional de LIPASAM durante la celebración de la Feria de Abril de Sevilla. El contrato se regirá conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y se califica como contrato de obra privada.

Obras de reducción acústica en el complejo polideportivo Cavaleri

Contratación de obras para la ejecución del proyecto de reducción de ruidos en las instalaciones del conjunto polideportivo Cavaleri, tramo 1. El proyecto comprende el dimensionamiento y diseño de barreras acústicas con cálculo estructural para pantallas perimetrales en linderos críticos, elaboración de planos y detalles constructivos, planificación económica y temporal, y establecimiento de protocolos de mediciones acústicas posteriores a la obra para verificar la efectividad de las medidas adoptadas.

Obras de reforma de las pasarelas 4 y 5 en la Autoridad Portuaria de Almería

Contratación de obras de reforma y ejecución de las pasarelas números 4 y 5 ubicadas en el puerto de Almería. La Autoridad Portuaria de Almería licita este proyecto de mejora infraestructural portuaria mediante procedimiento abierto. El adjudicatario deberá ejecutar las obras conforme a los planos, especificaciones técnicas y presupuesto establecidos en la documentación del proyecto, respetando los plazos máximos de ejecución y las condiciones de solvencia exigidas.

Obras de demolición de viviendas y ampliación de plaza en Colmenar del Arroyo

Se licitan obras de demolición de dos viviendas ubicadas en la Plaza de la Parra números 1 y 1C, así como la ampliación y mejora de la propia plaza en el municipio de Colmenar del Arroyo. El contrato incluye la ejecución conforme al proyecto aprobado por la Administración y el cumplimiento de los informes sectoriales anexos al expediente. El Ayuntamiento será responsable de solicitar la autorización a la Dirección General de Carreteras, mientras que la empresa adjudicataria deberá depositar el aval correspondiente si así se requiere.

Contrato de obras de cubierta ligera para pista de pádel

Contratación de obras de ejecución de cubierta ligera para una pista de pádel. La prestación incluye la realización de estructuras de acero laminado en perfiles normalizados, cimentación mediante zapatas de hormigón armado y sistema constructivo según proyecto técnico aprobado. El presupuesto base de licitación asciende a 143.559,65 euros y el clasificación de las obras corresponde al Grupo A de obras de reforma y rehabilitación.

Contrato de obras de reforma de pasarelas 2 y 3 en Puerto de Almería

Licitación de obras de reforma de las pasarelas números 2 y 3 en las instalaciones del Puerto de Almería, convocada por la Autoridad Portuaria de Almería. El contrato comprende la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto técnico, con plazo de ejecución a proponer por el adjudicatario dentro del máximo establecido. La supervisión y responsabilidad recae en el responsable del contrato designado por la Presidenta de la Autoridad Portuaria.

Obras de ejecución de cobertizo con instalación de placas fotovoltaicas en la zona deportiva de Olost

Contratación de las obras de construcción de un cobertizo destinado a albergar una instalación de placas fotovoltaicas en la zona deportiva de Olost. El proyecto incluye tanto la ejecución del proyecto básico como ejecutivo, con un plazo de cuatro meses. La obra será cofinanciada por el Ayuntamiento de Olost y la Diputación de Barcelona a través de programas de infraestructuras y energías renovables.