Licitación Rehabilitación de vivienda en San Esteban

Obras de mejora de accesibilidad en espacios públicos y renovación de la red de abastecimiento de agua potable

Contrato de obras para mejorar la accesibilidad en espacios públicos y renovar la red de abastecimiento de agua potable. La administración licita mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la normativa de contratación pública. El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos conforme a los plazos establecidos, cumplir obligaciones laborales y sociales, gestionar los permisos necesarios y garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud.

Contrato de obras de remodelación de nave industrial con redacción de proyecto de ejecución en Begues

Contrato administrativo de obras que comprende la redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, y proyecto para obtención de licencia ambiental, seguido de la posterior ejecución de las obras de remodelación de una nave ubicada en la calle Sol de Begues para albergar la brigada municipal. El contrato incluye servicios de asistencia técnica y dirección de obra.

Obras de construcción de cobertizo para aparcamiento de maquinaria municipal en Alins

Contratación de obras de construcción de un cobertizo destinado al aparcamiento de maquinaria del Ayuntamiento de Alins, integrado en el Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña 2025-2029. El proyecto incluye trabajos generales de construcción de inmuebles e ingeniería civil, con duración prevista de cinco meses y presupuesto base de licitación de 57.851,24 euros sin impuestos.

Obra de instalación de columbarios de foto porcelana en el Cementerio Municipal de Palma

Contratación de obra para la instalación de doscientos ochenta columbarios con foto porcelana en las agrupaciones de la primera a la octava del sector seis del Cementerio Municipal de Palma. Los trabajos incluyen la ejecución completa de la infraestructura, materiales y sistemas necesarios para la correcta puesta en obra de los columbarios, con un plazo de ejecución de cinco meses contados desde la firma del acta de replanteo.

Contrato de obras para mejora de instalaciones eléctricas y red subterránea de alimentación en repetidor de TDT de La Focella - Teverga

Contrato de obras para la ejecución del proyecto de mejora de instalaciones eléctricas de suministro de energía en el centro de difusión de TDT del Principado de Asturias ubicado en La Focella-Teverga. Las actuaciones incluyen la materialización del enlace eléctrico entre el punto de conexión de la distribuidora y el repetidor mediante el despliegue de una canalización totalmente subterránea con una longitud de 1.478,81 metros lineales, ejecutado bajo la supervisión de eredes y conforme a la normativa sectorial vigente.

Obras de reparación y subsanación de patologías de edificios de nichos en el Cementerio Municipal de Palma

Contrato de obras destinado a reparar daños y patologías identificadas en el Edificio Balear y el Edificio de la Manzana 60, ubicados en el sector 4 del Cementerio Municipal de Palma. Las actuaciones incluyen resolución de problemas de humedad, recuperación de revestimientos y reparación estructural para garantizar la conservación, estabilidad y funcionalidad de las galerías de nichos, prolongando la vida útil de los elementos existentes sin alterar su configuración exterior.

Contrato de obras de mejora y acondicionamiento del punto limpio municipal de Sobrado

Contrato de obra mixta para la mejora y acondicionamiento del punto limpio municipal de Sobrado. Las actuaciones tienen por objeto potenciar el reciclaje de residuos y reducir la cantidad destinada a eliminación. El proyecto contempla acondicionar el espacio para la entrega eficiente de materiales reciclables como maderas, residuos de construcción y demolición, metales, restos de podas, textiles, aceites vegetales y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Obras de restauración de la chimenea de la antigua fábrica de ácido sulfúrico - Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo

Contratación de obras de restauración de la chimenea correspondiente a la antigua fábrica de ácido sulfúrico, conforme al proyecto técnico redactado por María Isabel Payer Ibáñez y aprobado en diciembre de 2025. El proyecto, con presupuesto base de licitación de 47.533,18 euros IVA incluido, se financia mediante subvención de la Diputación de Córdoba para protección del patrimonio histórico-artístico y aportación municipal. La ejecución se realizará según las determinaciones del pliego de prescripciones técnicas, con un plazo estimado de dos meses.

Contrato de obras de reparación de la cubierta de la Iglesia Parroquial San José en San José del Valle

Contratación de obras para la reparación de la cubierta de la Iglesia Parroquial San José ubicada en la Plaza de Andalucía de San José del Valle. El proyecto contempla el desmontaje controlado de parte de la cobertura existente de teja, la revisión del soporte y elementos auxiliares, la ejecución de un nuevo sistema de impermeabilización y la reposición de la cobertura de teja con sustituciones puntuales de piezas deterioradas o dañadas durante los trabajos. Se realiza mediante procedimiento abierto simplificado con criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio.

Obras de construcción de caseta de eventos en recinto ferial de San José del Valle

Se licita la ejecución de obras para la construcción de una caseta de eventos en el recinto ferial de San José del Valle, ubicado en la calle Arturo Mariscal. El proyecto, redactado por el arquitecto Javier García López, forma parte del Plan Marcha Cádiz + 2026 y será financiado íntegramente por la Diputación Provincial de Cádiz. El plazo de ejecución es de doce meses a contar desde la comprobación del replanteo. No se contempla revisión de precios.