Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Calle cánovas del castillo, 31, Jumilla, Murcia, España

Anuncio de Licitación

20/04/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

20/04/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

05/05/2026

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

03/06/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Formalización

17/06/2026

Perfil del contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Reparaciones de cubiertas y pavimentos de la piscina climatizada municipal de Jumilla - 2 lotes

Licitación pública para la ejecución de obras de reparación en la piscina climatizada municipal de Jumilla. El contrato comprende dos lotes: Lote 1 reparación de goteras en cubiertas no transitables con grava, y Lote 2 reparación de pavimentos vinílicos mediante sustitución del pavimento existente por resinas epoxi. Las obras incluyen desmontaje, nuevo montaje, gestión de residuos y cumplimiento de medidas de seguridad y salud. El plazo de ejecución es de tres meses desde la firma del acta de replanteo. Convocante: Ayuntamiento de Jumilla (Murcia).

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Jumilla

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Jumilla

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

52.748,01 €

Importe sin impuestos

43.593,40 €

Valor estimado del contrato

43.593,40 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

20/04/2026

Ultima actualización

17/06/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

3 Meses

Códigos CPV

45432100 - Trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos

45261900 - Reparación y mantenimiento de tejados

Título oficial

CON/28/26 - Obras Reparaciones en cubiertas y pavimentos de la piscina climatizada municipal

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 05/05/2026

Presentación

A uno o varios lotes

Cantidad máxima de presentación de lotes

2

Cantidad máxima de lotes adjudicados

2

Período disponibilidad documentos

Hasta 05/05/2026

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Otros - Ver cláusula 9.2 del PCAP

Calificaciones financieras

  • Otros - Ver cláusula 9.2 del PCAP

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar

Términos de adjudicación

  • Menor precio de ejecución: 100%

Documentos

Lotes y adjudicación

Lote 001

Adjudicado

Lote 1 - Reparación de cubiertas

Importe

34.606,94 €

Importe sin impuestos

28.600,78 €

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Mejor oferta

Adjudicado a

Oubaba

Importe adjudicado

33.776,38 € -2%

Participantes

2

Fecha adjudicación

01/06/2026

Lote 002

Adjudicado

Lote 2 - Reparación de pavimentos

Importe

18.141,07 €

Importe sin impuestos

14.992,62 €

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Mejor oferta

Adjudicado a

Oubaba

Importe adjudicado

17.705,68 € -2%

Participantes

2

Fecha adjudicación

01/06/2026

Licitaciones similares

Contrato de obras de mejora energética mediante sustitución de cubierta de fibrocemento por panel sándwich en edificio municipal de usos múltiples

Procedimiento abierto simplificado sumario para la contratación de obras de mejora energética en un inmueble municipal destinado a disposición de los vecinos. El proyecto consiste en la sustitución del paño de cubierta de fibrocemento por panel sándwich, incluyendo trabajos de retirada de amianto y reparación y mantenimiento de tejados. La adjudicación se realizará según criterios de mejor relación calidad-precio, con evaluación de proposiciones mediante pluralidad de criterios.

Ayuntamiento de O Incio
Abierto simplificado·O incio·Pub. 10/07/2026
Presupuesto40.497,89 EUR
En Plazo
Fin presentación24/07/2026
Ver detalles

Suministro y ejecución de pavimento epoxi antideslizante en las instalaciones del sequero SEMFOR - Carballo

Licitación para el suministro e instalación de pavimento continuo multicapa epoxi antideslizante en las instalaciones del sequero SEMFOR ubicadas en Carballo, A Coruña. Los trabajos se enmarcan en la reforma y adecuación de estas instalaciones, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos de la Unión Europea Next Generation EU. La contratación es llevada a cabo por Tragsa y se rige por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Abierto simplificado·Cerceda·Pub. 10/07/2026
Presupuesto56.569,54 EUR
En Plazo
Fin presentación03/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la reparación de la cubierta exterior del edificio del Depósito de Armamento y Estupefacientes del Acuartelamiento de Almanjáyar

Licitación de obras para la reparación de la cubierta exterior del edificio que alberga el Depósito de Armamento y el Depósito de Estupefacientes ubicado en el Acuartelamiento de Almanjáyar. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado abreviado atendiendo exclusivamente al precio más bajo. Se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y será competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Guardia Civil
Abierto simplificado·Guadix·Pub. 10/07/2026
Presupuesto31.125,77 EUR
En Plazo
Fin presentación27/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras de conservación y mantenimiento de fachadas y cubiertas en residencias de la Base Naval de Rota

Licitación de un contrato administrativo de obras para la conservación y mantenimiento de fachadas y cubiertas en las residencias de la Base Naval de Rota. El adjudicatario ejecutará las obras conforme al proyecto aprobado por la Administración, asumiendo todos los costes, tributos e impuestos indirectos. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y normativa complementaria, requiriendo del contratista solvencia económica, financiera y técnica acreditada, así como cumplimiento de obligaciones de prevención de riesgos laborales y protección de datos.

Intendencia de Rota
Abierto simplificado·Base naval·Pub. 09/07/2026
Presupuesto251.376,13 EUR
En Plazo
Fin presentación10/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la restauración del pavimento de la pista polideportiva del pabellón municipal José Luis Moretón de Alcuéscar

Contrato de obras de reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas consistente en la restauración integral del pavimento de hormigón pulido de la pista polideportiva del pabellón municipal de Alcuéscar. Las microfisuras y deterioros en la losa de hormigón, originados por los rellenos de cimentación y la infiltración de aguas pluviales, requieren intervención mediante trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos conforme a especificaciones técnicas. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado.

Ayuntamiento de Alcuéscar
Abierto simplificado·Alcuéscar·Pub. 09/07/2026
Presupuesto63.699,99 EUR
En Plazo
Fin presentación23/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras de intervención urbana y renovación del espacio público en Los Baños de Mula

Licitación para la ejecución de obras de intervención urbana destinadas a la recuperación, renovación y puesta en valor del espacio público e identitario de la pedanía de Los Baños de Mula. Las actuaciones incluyen trabajos de pavimentación, instalación de mobiliario urbano, reparación de zonas recreativas, revestimiento, albañilería, instalaciones eléctricas de alumbrado exterior, fontanería, instalación de barandillas y solado. El Ayuntamiento de Mula promueve este contrato administrativo de obras mediante procedimiento abierto simplificado con estructura de lote único para garantizar eficiencia y calidad en la ejecución del proyecto.

Ayuntamiento de Mula
Abierto simplificado·Bullas·Pub. 07/07/2026
Presupuesto80.386,94 EUR
En Plazo
Fin presentación28/07/2026
Ver detalles

Obras de reparación de cubiertas del pabellón principal - Ayuntamiento de Jaén

Licitación de obras para la reparación y mantenimiento de cubiertas del pabellón principal de La Salobreja. El Ayuntamiento de Jaén contrata el conjunto de actuaciones necesarias para restaurar la cubierta, consideradas como una obra única debido a la interdependencia de sus componentes. El plazo de ejecución es de tres meses desde la firma del contrato, con garantía de doce meses. Se requiere que las empresas adjudicatarias demuestren solvencia económica y técnica, incluyendo experiencia previa en trabajos de reparación de tejados en el sector público o privado.

Ayuntamiento de Jaén
Abierto·Bobadilla·Pub. 07/07/2026
Presupuesto493.301,67 EUR
En Plazo
Fin presentación03/08/2026
Ver detalles

Obras de creación de mirador panorámico y mantenimiento del patrimonio cultural en la ermita de la Virgen del Villar de Igea

Contratación de obras para la creación de un mirador panorámico y el mantenimiento del patrimonio cultural del entorno de la ermita de la Virgen del Villar ubicada en Igea, La Rioja. El proyecto incluye trabajos de explanación y limpieza de terreno, instalación de elementos de seguridad como barandillas y pasamanos, así como pavimentación y revestimiento de suelos. Esta actuación forma parte de iniciativas turístico-culturales dirigidas al desarrollo rural que benefician tanto a visitantes como a la comunidad local.

Ayuntamiento de Igea (La Rioja)
Abierto simplificado·Igea·Pub. 07/07/2026
Presupuesto49.886,84 EUR
En Plazo
Fin presentación28/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reparación y mejora del pabellón municipal de deportes de Gérgal

Licitación pública para la ejecución de obras de reparación y mejoras en el pabellón municipal de deportes de Gérgal. Las obras comprenden la intervención definida en el Proyecto Básico y de Ejecución modificado, incluyendo trabajos de reparación estructural y mejoras en las instalaciones deportivas. El Ayuntamiento de Gérgal licita este contrato administrativo regulado por la Ley de Contratos del Sector Público. La ejecución se somete a supervisión de Dirección Facultativa y debe cumplir normativa de seguridad, salud laboral y gestión ambiental de residuos.

Ayuntamiento de Gérgal
Abierto·Gérgal·Pub. 07/07/2026
Presupuesto112.336,12 EUR
En Plazo
Fin presentación20/07/2026
Ver detalles

Obra de reparación parcial del solado interior de la planta baja del Hospital Universitario Fundación Alcorcón

Contratación de obra para la reparación parcial del solado interior de la planta baja del Hospital Universitario Fundación Alcorcón en su Fase III, mediante procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios de adjudicación. El adjudicatario deberá ejecutar las obras según el proyecto aprobado por el Hospital, disponiendo de un Director Técnico con formación mínima de arquitecto técnico o aparejador y experiencia mínima de cinco años en proyectos de similar naturaleza. Las obras se ejecutarán bajo un sistema de retribución a tanto alzado con precio cerrado.

Fundación Alcorcón
Abierto simplificado·Alcorcón·Pub. 06/07/2026
Presupuesto201.272,13 EUR
En Plazo
Fin presentación27/07/2026
Ver detalles