Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Plaza félix pérez y pérez, 1, Quinta de cardeña, Burgos, Castilla y león, España

¿Cómo invierte el Ayuntamiento de Cardeñadijo?

Ver transparencia

Consulta gratis todos los contratos, la inversión pública y los principales adjudicatarios de este ayuntamiento.

Anuncio de Licitación

28/05/2024

Perfil del Contratante

Anuncio de Pliegos

28/05/2024

Perfil del Contratante

Fin Plazo Presentación

17/06/2024

Finalizado

Anuncio de Formalización

05/08/2024

Perfil del Contratante

Anuncio de Adjudicación

05/08/2024

Perfil del Contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Reparación Frontón-Polideportivo Cardeñadijo

Licitaciones públicas: ejecución de obras para la reparación del Frontón-Polideportivo municipal. Ayuntamiento de Cardeñadijo.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Cardeñadijo

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Cardeñadijo

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

100.000,00 €

Importe sin impuestos

82.644,63 €

Valor estimado del contrato

82.644,63 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

28/05/2024

Ultima actualización

05/08/2024

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

75 Días

Códigos CPV

45212290 - Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas

Título oficial

Contratación de la ejecución de las obras recogidas en el proyecto de reparación del Frontón-Polideportivo municipal de Cardeñadijo 2ª Fase

Proceso de licitación

Proceso

Procedimiento Abierto

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 17/06/2024

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

-

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Otros - Al menos alguno de los requisitos establecidos en la cláusula 6.2 b) del PCAP, obras ejecutadas de la misma naturaleza, personal técnico, títulos académicos

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Cláusula 6.2 PCAP: Rolece, volumen anual de negocios, seguro de responsabilidad .....

Calificaciones específicas

  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Reducción en el plazo de ejecución de la obra: 10%
  • Mejor precio: 90%

Documentos

Resolución

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Son características y ventajas determinantes de que hayan sido seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes: Evaluación de ofertas según criterios de aplicación automática: Mejor Precio y reducción plazo de ejecución de obra

Importe adjudicado

91.655,00 € -8%

Participantes

2

Fecha adjudicación

01/07/2024

¿Cómo invierte el Ayuntamiento de Cardeñadijo?

Ver transparencia

Consulta gratis todos los contratos, la inversión pública y los principales adjudicatarios de este ayuntamiento.

Licitaciones similares

Contrato de obras para la sustitución de pavimento y vallado de la pista de hockey del Polideportivo Municipal de Sagunto

Contrato de obras para la sustitución del pavimento y vallado de la pista de hockey línea ubicada en el Polideportivo Municipal de Sagunto. El Ayuntamiento licita estos trabajos mediante procedimiento abierto simplificado al carecer de medios propios para su ejecución. Las actuaciones incluyen señalización y medidas de seguridad, retirada de instalaciones eléctricas que interfieran con las obras, y la ejecución del nuevo pavimento y vallado sin reubicación ni ampliación del campo.

Ayuntamiento de Sagunto
Abierto simplificado·Sagunto·Pub. 10/07/2026
Presupuesto228.870,09 EUR
En Plazo
Fin presentación31/07/2026
Ver detalles

Contratación de obras de sustitución de césped artificial e instalación de red de riego y equipamiento deportivo en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez

Licitación de obras para la ejecución de sustitución de césped artificial, instalación de sistema de riego y equipamiento deportivo en el campo de fútbol ubicado en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez. Las obras incluyen la colocación de tapetes de césped, ejecución y sellado de uniones entre paños, así como la instalación completa de la red de riego. Se establece como condición especial de ejecución la promoción del empleo, requiriendo que al menos el diez por ciento de los nuevos empleos vinculados a la obra correspondan a personas jóvenes menores de treinta años.

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
Abierto simplificado·El puerto de santa maría·Pub. 10/07/2026
Presupuesto681.938,29 EUR
En Plazo
Fin presentación30/07/2026
Ver detalles

Obras de reforma del pabellón de deportes de Bamio

Licitación de obras para la reforma integral del pabellón de deportes ubicado en Bamio. El contrato incluye la ejecución de trabajos conforme al proyecto técnico aprobado, con financiación según lo especificado en la documentación contractual. El presupuesto contempla todos los gastos derivados de la ejecución, incluyendo tributos, transportes, seguros y honorarios del personal necesario para completar la obra dentro del plazo establecido.

Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa
Abierto simplificado·Vilagarcía de arousa·Pub. 09/07/2026
Presupuesto68.673,54 EUR
En Plazo
Fin presentación29/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la restauración del pavimento de la pista polideportiva del pabellón municipal José Luis Moretón de Alcuéscar

Contrato de obras de reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas consistente en la restauración integral del pavimento de hormigón pulido de la pista polideportiva del pabellón municipal de Alcuéscar. Las microfisuras y deterioros en la losa de hormigón, originados por los rellenos de cimentación y la infiltración de aguas pluviales, requieren intervención mediante trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos conforme a especificaciones técnicas. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado.

Ayuntamiento de Alcuéscar
Abierto simplificado·Alcuéscar·Pub. 09/07/2026
Presupuesto63.699,99 EUR
En Plazo
Fin presentación23/07/2026
Ver detalles

Licitación para la sustitución de césped del campo de fútbol municipal de Funes

Procedimiento de licitación pública convocado por el Ayuntamiento de Funes para la sustitución completa del césped del campo de fútbol municipal. Las obras incluyen la preparación del terreno, retirada del césped existente e instalación de nueva superficie de juego conforme a estándares deportivos. El proyecto se desarrollará en las instalaciones deportivas municipales de Funes y está valorado en más de quinientos mil euros.

Ayuntamiento de Funes
Abierto·Funes·Pub. 09/07/2026
Presupuesto570.960,64 EUR
En Plazo
Fin presentación24/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras para renovación del pavimento deportivo del pabellón polideportivo municipal de Catral

Contrato de obras para el suministro e instalación de un nuevo sistema de pavimento deportivo en la pista del Pabellón Municipal de Catral. La ejecución se realizará íntegramente durante el año 2026. El procedimiento de adjudicación será abierto simplificado, valorando las proposiciones según criterios automáticos de precio y otros criterios de valoración establecidos en el pliego. Los licitadores deberán cumplir los requisitos de aptitud para contratar con el sector público conforme a la normativa de contratación del sector público.

Ayuntamiento de Catral
Abierto simplificado·Catral·Pub. 09/07/2026
Presupuesto101.907,88 EUR
En Plazo
Fin presentación29/07/2026
Ver detalles

Contrato de obra para la rehabilitación y remodelación del campo de fútbol con sustitución de césped natural por césped artificial en el polideportivo de Tous

Licitación de obra pública para la remodelación completa del campo de fútbol once de césped natural y su sustitución por césped artificial en el polideportivo de Tous. El proyecto contempla la eliminación del sistema de riego actual que consume más del diez por ciento del agua de la población y genera problemas de presión en la red de abastecimiento municipal. La financiación corre a cargo del presupuesto municipal con aportación de la Diputación de Valencia.

Ayuntamiento de Tous
Abierto simplificado·Tous·Pub. 08/07/2026
Presupuesto403.314,90 EUR
En Plazo
Fin presentación28/07/2026
Ver detalles

Remodelación del pavimento de pista polideportiva en el polideportivo municipal Cónchar de Villamena

Contrato administrativo de obras para la remodelación del pavimento de la pista polideportiva del polideportivo municipal Cónchar ubicado en Villamena. Las obras incluyen la reparación y mantenimiento de las instalaciones deportivas existentes, con un plazo de ejecución de tres meses y garantía de un año sobre los defectos de ejecución imputables al contratista.

Diputación provincial de Granada
Abierto simplificado·Villamena·Pub. 08/07/2026
Presupuesto55.000,00 EUR
En Plazo
Fin presentación28/07/2026
Ver detalles

Obra de sustitución del césped artificial del campo de fútbol Emilio Macarro con reutilización de material - Ayuntamiento de Montijo

Contratación de obra para la sustitución del césped artificial del campo de fútbol municipal Emilio Macarro ubicado en Montijo. El proyecto incluye la retirada del material existente con posterior reutilización del mismo, garantizando una gestión sostenible de los recursos. La intervención mejorará las instalaciones deportivas municipales y permitirá mantener la funcionalidad del equipamiento para actividades deportivas y recreativas de la comunidad local.

Ayuntamiento de Montijo
Abierto simplificado·Barbaño·Pub. 07/07/2026
Presupuesto295.670,17 EUR
En Plazo
Fin presentación27/07/2026
Ver detalles

Obra de mejora integral del Pabellón Multiusos de Vilanova de Arousa

Licitación pública para la ejecución de trabajos de mejora y rehabilitación del edificio del Pabellón Multiusos ubicado en Vilanova de Arousa. El Concello de Vilanova de Arousa convoca este contrato de obras por importe de 147.848,86 euros para la modernización y acondicionamiento de las instalaciones de este equipamiento municipal destinado a actividades deportivas y culturales. Los trabajos incluyen mejoras estructurales, acabados y sistemas necesarios para optimizar las funcionalidades del pabellón.

Ayuntamiento de Vilanova de Arousa
Abierto simplificado·Vilanova de arousa·Pub. 06/07/2026
Presupuesto122.189,14 EUR
En Plazo
Fin presentación27/07/2026
Ver detalles