Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Plaza mayor de la hispanidad, Medina del campo, Valladolid, Castilla y león, España

Anuncio de Licitación

30/12/2022

Perfil del Contratante

Anuncio de Pliegos

30/12/2022

Perfil del Contratante

Fin Plazo Presentación

19/01/2023

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

10/02/2023

Perfil del Contratante

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Restauración Hospital Simón Ruiz - Fase III

Licitaciones públicas: obras de restauración y rehabilitación del ala sudeste del Hospital General de Simón Ruiz. Ayuntamiento de Medina del Campo.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Medina del Campo

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Medina del Campo

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

1.921.650,43 €

Importe sin impuestos

1.588.140,85 €

Valor estimado del contrato

1.588.140,85 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

30/12/2022

Ultima actualización

10/02/2023

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

12 Meses

Códigos CPV

45454100 - Trabajos de restauración

Título oficial

Obras de restauración y rehabilitación del ala sudeste del Hospital General de Simón Ruiz (Fase III) de Medina del Campo cofinanciado con cargo al Programa 1,5% Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 19/01/2023

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

-

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Cláusula 5.1C PCAP y 15.10 PCAP. Se exigirá al adjudicatario que, además de acreditar su clasificación, se comprometa a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Su incumplimiento podrá ser causa de imposición de penalidades según lo regulado en el pliego de cláusulas administrativas particulares. La reiteración en el incumplimiento podrá ser considerada como causa de resolución del contrato.
  • Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Cláusula 15.10.3 PCAP Se exigirá al adjudicatario que, además de acreditar su clasificación, se comprometa a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Su incumplimiento podrá ser causa de imposición de penalidades según lo regulado en el pliego de cláusulas administrativas particulares. La reiteración en el incumplimiento podrá ser considerada como causa de resolución del contrato. EQUIPO MÍNIMO del que deberá disponer el adjudicatario para la prestación del servicio: - UN/A CONSERVADOR/A-RESTAURADOR/A - UN/A JEFE/A DE OBRA - UN ENCARGADO - UN ALBAÑIL ESPECIALISTA EN BÓVEDAS TABICADAS Y EN BÓVEDAS ESTRUCTURALES - UN CARPINTERO O TALLER DE CARPINTERÍA CON EXPERIENCIA VALIDADA EN TRABAJOS DE CARPINTERÍA DE ARMAR

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Cláusula 5.1 C PCAP

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
  • Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Control de calidad.: 25%
  • Memoria técnica: 25%
  • Ampliación plazo de garantía: 25%
  • Oferta económica: 25%

Documentos

Resolución

Desierto

La licitación ha quedado desierta: no se presentó ninguna oferta o ninguna de las presentadas cumplió los requisitos establecidos en los pliegos.

Licitaciones similares

Contrato de obras de restauración y rehabilitación interior del Castillo de Villapadierna - Fase 3: Torre-Casa Fuerte de los Almirantes de Castilla

Contratación de obras de restauración y rehabilitación interior de la torre-Casa Fuerte de los Almirantes de Castilla, incluida en la Fase 3 del proyecto de recuperación integral del Castillo de Villapadierna. Las obras comprenden la ejecución de trabajos especializados conforme a especificaciones técnicas detalladas en memoria, planos, mediciones, presupuesto y estudio de seguridad y salud del proyecto de ejecución. El contratista deberá ejecutar los trabajos con arreglo a buenas prácticas de construcción bajo supervisión de dirección facultativa.

Junta Vecinal de Villapadierna
Abierto simplificado·Villapadierna·Pub. 25/08/2026
Presupuesto220.049,15 EUR
En Plazo
Fin presentación14/09/2026
Ver detalles

Contratación de obras de reforma interior y equipamiento del Pabellón Municipal de Riudecanyes

Licitación de obras de reforma interior e interiorismo del Pabellón Municipal de Riudecanyes, que incluye la mejora de las condiciones funcionales, confort y calidad del espacio mediante la incorporación de materiales, equipamientos y elementos de juego pedagógicos adaptados a las necesidades actuales de la actividad escolar y deportiva. La actuación busca dotar el pabellón de infraestructuras adecuadas para su función como espacio escolar y de uso comunitario.

Ajuntament de Riudecanyes
Abierto simplificado·Riudecanyes·Pub. 25/08/2026
Presupuesto185.806,45 EUR
En Plazo
Fin presentación14/09/2026
Ver detalles

Obras de rehabilitación y adecuación del edificio de la Abadía de Riudecanyes para equipamientos sociales y vivienda de alquiler

Contratación de obras de rehabilitación y adecuación integral del edificio de la Abadía de Riudecanyes, situado en la localidad de Riudecanyes. El proyecto constituye la segunda fase de actuaciones destinadas a dotar al municipio de equipamientos de carácter social, asistencial, cultural y comunitario, así como viviendas de alquiler social y de emergencia. Las obras incluyen recondicionamiento y restauración del inmueble para su conversión en espacios multifuncionales que favorezcan la generación de oportunidades en la comunidad.

Ajuntament de Riudecanyes
Abierto simplificado·Riudecanyes·Pub. 25/08/2026
Presupuesto289.792,99 EUR
En Plazo
Fin presentación14/09/2026
Ver detalles

Obra de consolidación y restauración del castillo de Gama - Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

Licitación pública para la ejecución de trabajos de consolidación estructural del castillo de Gama, inmueble de interés histórico-patrimonial ubicado en Aguilar de Campoo. Los trabajos comprenden labores de estabilización, refuerzo de elementos constructivos y restauración de la envolvente del edificio para garantizar su preservación y seguridad. La inversión destinada asciende a aproximadamente 57.851 euros, con cargo al presupuesto municipal. El organismo contratante es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, siendo esta una actuación de interés patrimonial local.

Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
Abierto simplificado·Aguilar de campoo·Pub. 24/08/2026
Presupuesto57.851,24 EUR
En Plazo
Fin presentación14/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la restauración y conservación de Torre Bermeja en Benalmádena

Contrato administrativo de obras destinado a la restauración y conservación de Torre Bermeja, ubicada en Benalmádena. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y comprende las actuaciones especificadas en el proyecto técnico. La ejecución de las obras comenzará tras la firma del acta de comprobación del replanteo, con plazo total fijado en el anexo contractual y sujeto al cumplimiento obligatorio de los plazos parciales establecidos.

Ayuntamiento de Benalmádena
Abierto simplificado·Benalmádena·Pub. 24/08/2026
Presupuesto309.917,35 EUR
En Plazo
Fin presentación14/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reparación de cubiertas del Santuario Mare de Déu de Gràcia - Ayuntamiento de Biar

Se licita un contrato de obras para la reparación integral de las cubiertas del Santuario Mare de Déu de Gràcia ubicado en Biar, Alicante. La actuación tiene por objeto remediar los daños causados por filtraciones de agua que afectan a las bóvedas y cúpulas del edificio protegido. Se trata de una unidad funcional única cuyas prestaciones están estrechamente relacionadas entre sí y comparten el mismo ámbito físico de trabajo. El contrato se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público.

Ayuntamiento de Biar
Abierto simplificado·Biar·Pub. 24/08/2026
Presupuesto122.988,75 EUR
En Plazo
Fin presentación14/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de mejora, adecuación integral y puesta en valor de los jardines del Palacio de Mondragón - Ayuntamiento de Ronda

El Ayuntamiento de Ronda licita la ejecución de obras destinadas a la mejora, adecuación integral y puesta en valor de los jardines anexos al patio mudéjar del Palacio de Mondragón. El proyecto será financiado mediante subvención concedida al amparo de la Resolución de la Dirección General de Promoción y Fomento del Turismo de 30 de diciembre de 2024, en el marco de las ayudas MUNITUR a municipios turísticos de Andalucía. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto aplicando criterios de mejor relación calidad-precio.

Ayuntamiento de Ronda
Abierto·Ronda·Pub. 24/08/2026
Presupuesto132.231,41 EUR
En Plazo
Fin presentación21/09/2026
Ver detalles

Obra de Restauración y Consolidación del Dolmen de Los Molares

Licitación para la ejecución de las obras de restauración y consolidación del Dolmen de Los Molares conforme al proyecto técnico aprobado por la Administración. El contrato incluye la totalidad de trabajos necesarios para la intervención en el monumento histórico, ejecutados bajo dirección facultativa y en conformidad con la normativa vigente de contratación de obras públicas.

Ayuntamiento de Los Molares
Abierto simplificado·Los molares·Pub. 21/08/2026
Presupuesto82.000,00 EUR
En Plazo
Fin presentación10/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de rehabilitación y restauración de la casa-molino de Pataques como museo del aceite

Contratación de obras de rehabilitación integral de la casa-molino de Pataques, destinada a convertirse en museo del aceite. El proyecto comprende la restauración de fachadas, cubiertas y la corrección de defectos estructurales de la edificación histórica. La ejecución incluye trabajos preparatorios, reparación de elementos constructivos y adecuación del inmueble para su nueva función cultural, con supervisión técnica y cumplimiento de normativa de seguridad y gestión de residuos.

Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús
Abierto simplificado·Jesús·Pub. 21/08/2026
Presupuesto176.630,75 EUR
En Plazo
Fin presentación10/09/2026
Ver detalles

Contrato administrativo de obras de conservación y restauración del Balcón del Concejo - Ayuntamiento de Baeza

Contrato administrativo de obras para la conservación y restauración del Balcón del Concejo en Baeza, consistente en la intervención en los huecos de fachada del edificio para devolverlo a su estado original. Las obras incluyen trabajos de restauración, limpieza final y documentación técnica de seguimiento. El proyecto se financia mediante subvención nominativa de la Junta de Andalucía destinada a inversión en patrimonio municipal.

Ayuntamiento de Baeza
Abierto simplificado·Baeza·Pub. 21/08/2026
Presupuesto52.728,47 EUR
En Plazo
Fin presentación07/09/2026
Ver detalles