Licitación Urbanización Los Cerros en Belvís

Obras de construcción de paso elevado en la vorera oeste del carrer d'Anselm Clavé con rambla Samà de Vilanova i la Geltrú

Contratación de obras menores para la construcción de un paso elevado en la vorera oeste del carrer Josep Anselm Clavé con la rambla Salvador Samà de Vilanova i la Geltrú. El proyecto incluye la ejecución de trabajos de construcción con especificaciones técnicas determinadas por la dirección de obra, con un plazo máximo de ejecución de un mes desde el acta de comprobación del replanteig. El contratista asume todas las despesas necesarias, incluyendo vigilancia, seguridad, señalización y cumplimiento de normativa laboral y de seguridad en obras de construcción.

Obras de pavimentación y redes de infraestructuras urbanas en Aldeacentenera

Contratación de obras de pavimentación, movimiento de tierras, saneamiento, abastecimiento y canalizaciones en la calle Iglesia y Callejón de la Torre de Aldeacentenera. El proyecto se enmarca en la Línea 2 de subvenciones municipales destinadas a pavimentación, renovación de redes e infraestructuras urbanas. La ejecución se realizará de forma unitaria para garantizar la coordinación de las prestaciones y evitar riesgos en la correcta ejecución del contrato.

Obras de calmado de tráfico en pasos de peatones del municipio de Benalmádena

Contratación de obras destinadas a la ejecución de actuaciones de calmado de tráfico en diferentes pasos de peatones ubicados en el término municipal de Benalmádena. Las intervenciones buscan mejorar la seguridad vial y la protección de peatones mediante medidas de moderación de velocidad en zonas de paso. El contrato incluye la dirección e inspección de obra, así como el cumplimiento de plazos y obligaciones establecidas en la normativa de contratación pública.

Obras de urbanización de la Plaza del Orri en Vilallonga de Ter

Contratación de obras de reurbanización de la Plaza del Orri en Vilallonga de Ter. Se trata de la ejecución de un proyecto de urbanización mediante procedimiento abierto simplificado. El contrato incluye seis meses de ejecución de obra y un año de garantía, con posibilidad de prórroga hasta nueve meses de duración total. La obra constituye una unidad completa que, una vez finalizada, será destinada al uso público.

Obras de urbanización residencial Las Claras en Aguilar de Campoo

Contratación de las obras de urbanización residencial Las Claras ubicadas en Aguilar de Campoo, Palencia. Se trata de un contrato de obras calificado como tal conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, adjudicado mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada. El presupuesto base de licitación supera los cinco millones cuatrocientos mil euros. La ejecución de estas obras requiere que el contratista acredite experiencia previa en trabajos de similar naturaleza.

Obras de mejora del pavimento y servicios en la calle Descatllar del municipio de Llivia

Contratación de obras para la reparación, reposición y renovación del pavimento, servicios e infraestructuras viarias en la calle Descatllar de Llivia. Las actuaciones incluyen trabajos sobre firmes, pavimentos de calzada y vorera, así como las actuaciones complementarias necesarias para restituir las condiciones funcionales de las infraestructuras municipales y mejorar la seguridad viaria.

Obras de mejora integral del Vall de Dalt de Oliana

Contratación de obras de mejora y renovación en la zona residencial del Vall de Dalt de Oliana, incluyendo reparación del pavimento y base, así como renovación y mejora de infraestructuras de servicios. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto ordinario y se financia con subvención del PUOSC y préstamo para inversiones.

Obras de pavimentación con sauló en los paseos del Mar y de los Guíxols de Sant Feliu de Guíxols

Contratación de obras de pavimentación con sauló en los paseos del Mar y de los Guíxols de Sant Feliu de Guíxols. El proyecto comprende la renovación del pavimento de sauló en la franja central de ambos paseos. Se tramita mediante procedimiento abierto simplificado abreujado con un plazo de ejecución de dos meses desde la firma del acta de comprobación del replanteig.

Obras de refuerzo y mejora de pavimentación en varias calles de Mérida

Contratación de obras para el refuerzo y mejora de la capa de rodadura en varias calles de Mérida, divididas en cuatro lotes: refuerzo de firme en zona sur (Bodegones y zona centro), refuerzo de firme en zona norte (barriada San Juan), refuerzo de firme en Nueva Ciudad y señalización viaria. El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado, permitiendo a los licitadores presentar ofertas a uno o varios lotes según consideren oportuno.

Obras de pavimentación de viarios en Benavente

Contrato de obras para la pavimentación de viarios municipales en Benavente, específicamente en las calles Miguel Delibes y Rotonda Avenida el Ferial. El Ayuntamiento de Benavente licita estas obras de infraestructura vial que incluyen la ejecución de trabajos de pavimentación conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y contempla la presentación de ofertas económicas y técnicas, garantías provisionales, y un programa de trabajo detallado por parte del adjudicatario.