Licitaciones de Acabado de edificios en Badajoz

Obras de sustitución de impermeabilización de cubierta en el Centro Social Bellavista del Ayuntamiento de Mérida

Contrato de obras para la sustitución de la impermeabilización de la cubierta del Centro Social Bellavista, ubicado en Mérida. La actuación responde a la necesidad de garantizar la seguridad en este lugar público municipal. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto base de licitación de 84.681,87 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses.

Obras de rehabilitación de la Casa de la Cultura y Guardería Municipal de La Parra

Contratación de obras de rehabilitación integral de espacios en la Casa de la Cultura y Guardería Municipal ubicada en La Parra, en las direcciones Calle Santa María números 17D y 19. El proyecto se clasifica como obra de reforma según la Ley de Contratos del Sector Público. La ejecución se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y cuenta con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al 85% a través del Programa Plurirregional de España 2021-2027.

Obras de reparación de humedades en cubiertas del conventual San Agustín

Contratación de obras de reparación de humedades en las cubiertas del conventual San Agustín. El adjudicatario será responsable de la ejecución completa de la instalación, incluyendo el traslado de materiales, recogida de residuos y gestión de reciclaje. Se establece un plazo de garantía de un año desde la recepción provisional, durante el cual el contratista deberá subsanar todas las averías que se produzcan.

Obras de reforma y rehabilitación del Teatro Municipal de Zafra

Contratación de obras de reforma y rehabilitación integral del Teatro Municipal de Zafra, ubicado en la calle Fernando Moreno Márquez número 36. El proyecto comprende trabajos de primer establecimiento, reforma, restauración y rehabilitación del edificio teatral, con gestión sostenible de residuos de construcción y demolición. El contratista debe contar con capacidad financiera suficiente y disponer de personal técnico especializado para la dirección y ejecución de los trabajos.

Contrato de obras de rehabilitación, modernización y mejora del Mercado de Abastos de Fuente de Cantos

Contratación de obras para la rehabilitación, modernización y mejora del Mercado de Abastos de Fuente de Cantos, promovido por el Ayuntamiento de Fuente de Cantos en el marco del Programa de ayudas para la rehabilitación, modernización y transformación tecnológica de mercados de abasto de Extremadura. El contrato comprende prestaciones de obra, suministro y servicios distribuidas en cinco lotes técnicamente diferenciados, con una duración máxima de ejecución de cuatro meses desde el inicio de la obra.

Contrato de obras de reforma de cubierta y pavimento en Pabellón Polideportivo Municipal de Esparragalejo

Contratación de obras de reforma integral de cubierta y pavimento del Pabellón Polideportivo Municipal de Esparragalejo. El proyecto incluye revestimiento de cubiertas con tela asfáltica y trabajos de revestimiento de suelos. Las obras se financian mediante cofinanciación de la Diputación Provincial de Badajoz a través del Plan Avanzamos 2026 y aportación municipal. El plazo de ejecución establecido es de dos meses desde la comprobación del replanteo.

Obras de adecuación y rehabilitación del antiguo mercado como centro cultural en Ahillones (Badajoz)

Contrato de obras para la rehabilitación y adecuación de un edificio existente situado en la calle Real de Ahillones, provincia de Badajoz, destinado a transformar un antiguo mercado en centro cultural. Las obras incluyen trabajos de albañilería, revocos y revestidos en un local de planta baja ubicado en el casco urbano. El presupuesto asciende a doscientos seis mil euros aproximadamente, con plazo de ejecución de cuatro meses y garantía de un año.

Obra de reforma de interior de centro asistencial

Licitación de obras de reforma interior en un centro asistencial mediante procedimiento abierto simplificado. El contrato incluye la ejecución de trabajos de mejora y acondicionamiento del espacio interior de la instalación. Se adjudicará conforme a criterios de mejor relación calidad-precio, con un plazo de ejecución de cuatro meses a contar desde el acta de replanteo.

Contrato de obras de impermeabilización de cubierta y reparaciones interiores de la Casa de Cultura de Gargáligas (Badajoz)

Contratación de obras de impermeabilización de la cubierta e intervenciones de reparación en espacios interiores de la Casa de Cultura ubicada en la Entidad Local Menor de Gargáligas, en la provincia de Badajoz. El contrato tiene un valor estimado inferior a 500.000 euros, por lo que no se exige clasificación obligatoria del contratista, bastando la acreditación de solvencia mediante requisitos específicos o clasificación voluntaria.

Contrato de obras de restauración de la Plaza de Toros de Cabeza la Vaca

Contratación de obras de restauración y rehabilitación de la Plaza de Toros de Cabeza la Vaca, incluyendo labores de demolición de elementos inservibles, retirada de escombros del derrumbe, gestión de residuos de construcción y garantía del funcionamiento de servicios urbanos afectados. El proyecto se financia mediante ayuda del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, complementada con recursos municipales propios.