Recibe alertas de licitaciones públicas en tiempo real
Te enviaremos una alerta cada vez que se publique una licitación que coincida con tu búsqueda
Licitaciones públicas Cornellà del Terri
Servicio de mantenimiento y jardinería de la Biblioteca Pública Carles Rahola de Girona para el año 2027
Licitación para contratar el servicio de mantenimiento de jardinería en la Biblioteca Pública Carles Rahola de Girona durante el año 2027. El contrato incluye todas las labores de conservación y cuidado de espacios verdes del centro bibliotecario. La administración contratante es responsable de financiar estas prestaciones a través de su presupuesto anual, con posibilidad de prórroga para años posteriores sujeta a disponibilidades presupuestarias.
Contrato de obras de adecuación paisajística del enlace sur de acceso a Cornellà del Terri
Licitación de obra pública para la ejecución de actuaciones de adecuación paisajística en el enlace sur de acceso al municipio de Cornellà del Terri. El proyecto tiene como finalidad transformar este espacio en una entrada representativa y de bienvenida al municipio, reforzando su identidad visual e integración con el paisaje del Valle del Terri mediante intervenciones de mejora urbanística y ambiental.
Obras de ordenación y adecuación paisajística del parque de Can Font en Cornellà de Terri
Contratación de obras para la ordenación y mejora integral del parque de Can Font, ubicado en Cornellà de Terri. Las actuaciones incluyen la reorganización de espacios mediante nuevas áreas de juego infantil adaptadas por edades, zonas de estancia y ocio, espacios para actividades socioculturales, mejora de itinerarios accesibles, trabajos de jardinería con vegetación mediterránea de bajo consumo hídrico, preservación del arbolado existente, instalación de mobiliario urbano, pavimentación e infraestructuras según criterios de sostenibilidad, accesibilidad universal y adaptación al cambio climático.
Servicio de asistencia técnica para la remodelación y puesta en marcha de la planta de compostaje de Solius
Contratación de servicios de asistencia técnica dirigidos al Consorcio para el Acondicionamiento y Gestión del Complejo de Tratamiento de Residuos de Solius. El servicio comprende la redacción del proyecto ejecutivo de remodelación de la instalación de compostaje, elaboración de estudio de viabilidad económica, preparación de documentación técnica y administrativa, evaluación de ofertas en licitaciones posteriores, y supervisión integral de los trabajos de remodelación, suministros, montajes y puesta en marcha de la planta.
Contrato de obras de mejora y estabilización del muro NU21MU126E del Cremallera de Núria de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña
Licitación de obras de mejora destinadas a resolver las patologías detectadas en el muro NU21MU126E, clasificado con prioridad P2A, del sistema de cremallera de Núria gestionado por Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña. El contrato incluye la estabilización del terreno y trabajos de reparación estructural del muro, con un plazo de ejecución de diez semanas a partir de la acta de comprobación de replantejamiento.
Contrato de obras de estabilización y mejora del muro NU21MU126E del Cremallera de Núria de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Licitación de contrato de obras para la mejora de patologías detectadas en el muro NU21MU126E con prioridad P2A del Cremallera de Núria, línea ferroviaria gestionada por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Los trabajos de estabilización del terreno se ejecutarán en un plazo de diez semanas a partir de la comprobación de replantejamiento, con inicio previsto en mayo de dos mil veintisiete. El procedimiento se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y se tramita mediante procedimiento abierto simplificado.
Contrato de obras de estabilización de taludes en el Cremallera de Núria de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña
Se licita un contrato de obras para la estabilización de los taludes NU21TA06D y NU21TA07D del Cremallera de Núria, infraestructura ferroviaria de la Generalitat de Cataluña. Las obras se ejecutarán en el municipio de Ribes de Freser mediante procedimiento abierto simplificado. El contrato incluye presupuesto base de licitación más un fondo para posibles modificaciones no previstas en fase de redacción de proyecto. Se requiere que el Responsable de Brigada sea personal propio de la empresa adjudicataria, permitiéndose subcontratación del resto de actividades conforme a la normativa de contratación pública.
Servicio de mantenimiento del parque biomédico y equipos electromedical
Contratación de servicio de mantenimiento integral del parque biomédico y equipo electromedical. El contrato, de naturaleza administrativa, se sujeta a la normativa de contratación pública española y europea. El presupuesto base de licitación y características específicas constan en el cuadro de características del contrato. Las proposiciones que superen el presupuesto máximo establecido serán automáticamente excluidas. El adjudicatario debe mantener su oferta durante todo el período de ejecución sin reclamar costes adicionales.
Suministro de respirador neonatal de cuidados intensivos para el servicio de pediatría del Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta
Licitación del suministro e instalación de un respirador neonatal destinado al servicio de pediatría del Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta. El adjudicatario debe garantizar la entrega de material fungible durante un mes, el mantenimiento de piezas de recambio durante diez años desde la puesta en funcionamiento, la gestión del fin de vida del equipo médico, y la realización de pruebas de aceptación. El equipo debe cumplir la normativa española y comunitaria vigente, incluido el marcado CE, y se entregará en el almacén del hospital con documentación técnica completa.
Servicio de atención médica al dispensario de la estación de esquí de Vall de Nuria
Licitación para la contratación de un servicio de médico destinado a la atención sanitaria en el dispensario médico de la estación de montaña de Vall de Nuria, gestionada por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. El servicio comprende la prestación de asistencia médica a usuarios y trabajadores de la instalación, garantizando cobertura sanitaria en un entorno de estación alpina de esquí en Cataluña. Se busca un profesional médico colegiado para proporcionar atención clínica, diagnóstico y tratamiento de urgencias y consultas en el dispensario local.