Recibe alertas de licitaciones públicas en tiempo real
Te enviaremos una alerta cada vez que se publique una licitación que coincida con tu búsqueda
Licitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en Huesca - Provincia
Contratación de obras para construcción de almacén y regeneración ambiental en la Presa de Vadiello
Contrato de obras abierto para la construcción de un nuevo almacén en el embalse de Vadiello, destinado al almacenaje de herramientas y enseres necesarios para la conservación y explotación de la presa. Las obras incluyen la regeneración ambiental del emplazamiento y su ubicación será anexa al edificio de administración. La Confederación Hidrográfica del Ebro, vinculada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es la entidad contratante del proyecto.
Obras de reparación del pavimento del camino Cruz del Palmo y Alberca de Cortés - Ayuntamiento de Huesca
Licitación de obras para la reparación del pavimento del camino Cruz del Palmo y Alberca de Cortés en Huesca. El Ayuntamiento de Huesca licita la ejecución de trabajos de rehabilitación de la superficie de rodadura conforme al proyecto técnico especificado. El contrato incluye obligaciones de gestión de residuos de construcción y demolición, presentación de plan de residuos previo al inicio, y entrega de documentación fehaciente de gestión. Se somete a recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
Contratación de obras de sustitución de embaldosado con losas de piedra irregular en Piedrafita de Jaca
Licitación pública para la ejecución de obras de sustitución de embaldosado mediante losas de piedra irregular en la localidad de Piedrafita de Jaca. El contrato se sujeta a las disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público y no está sometido a regulación armonizada. Las ofertas deberán presentarse conforme a los criterios técnicos y económicos especificados en el pliego, siendo el precio definitivo el resultante de la adjudicación.
Obras de reurbanización del Pasaje Abellanas - Ayuntamiento de Huesca
Contrato de obras para la ejecución del Proyecto Refundido de Reurbanización del Pasaje Abellanas en Huesca. El Ayuntamiento de Huesca licita las obras de urbanización conforme al proyecto técnico y las prescripciones establecidas. El contrato se somete a recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. La adjudicación podrá efectuarse por lotes según lo indicado en el Anexo I. Se prevén modificaciones contractuales y cesión del contrato conforme a los anexos específicos.
Contrato de obras de adecuación del Edificio Cine Victoria para aparcamiento en Sariñena
Licitación pública para la contratación de obras de adecuación y transformación del edificio del antiguo Cine Victoria ubicado en Sariñena para su conversión en aparcamiento. Las obras se ejecutarán conforme a las prescripciones técnicas del proyecto aprobado, bajo procedimiento abierto simplificado, con una duración de tres meses desde la firma del acta de replanteo.
Obra de cubierta para pista de pádel en Laluenga
Ejecución de una cubierta para pista de pádel ubicada en la localidad de Laluenga, provincia de Huesca. La obra incluye la instalación de estructura de cobertura, cimentación mediante zapatas aisladas y arriostradas, y todos los trabajos necesarios de demolición y acabado. El presupuesto de ejecución material asciende a 41.667,98 euros, con un presupuesto de contrata de 59.997,73 euros tras aplicar gastos generales, beneficio industrial e IVA. Los terrenos afectados son de propiedad municipal sin afecciones a propiedades privadas colindantes.
Contrato de obras para construcción de colector de saneamiento en la zona norte de Villanueva de Sigena (Huesca)
Se licita el contrato de obras correspondiente al segregado número tres del proyecto de colector de saneamiento de la zona norte de Villanueva de Sigena en Huesca. El objeto consiste en la ejecución de la obra necesaria para disponer de una red de saneamiento que evacue por gravedad el vertido hasta la red existente. El contrato se tramita por procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, con un plazo de ejecución de cinco meses contados desde la firma del acta de comprobación del replanteo.
Contrato de obra para construcción de nuevo pabellón de 32 nichos en el Cementerio Municipal de Panticosa
Contratación de las obras de ejecución de un nuevo pabellón con capacidad para 32 nichos en el cementerio municipal de Panticosa. El proyecto, redactado por la arquitecta Silvia Valero Más, forma parte de la ampliación progresiva de las instalaciones funerarias municipales para satisfacer la demanda de nichos. Las obras incluyen la construcción del módulo en el lindero oeste de la parcela con derribo parcial del muro existente.
Obras de construcción de estación depuradora de aguas residuales en Larres
Licitación para la ejecución de obras de construcción de una estación depuradora de aguas residuales ubicada en Larres. El contrato incluye la realización de todas las obras señaladas conforme al proyecto técnico y las prescripciones establecidas. Se regula mediante procedimiento abierto de licitación pública con posibilidad de presentación por lotes, conforme a la normativa de contratación del sector público.
Contrato de obras de asfaltado de la Calle Fenillosa en Sabiñánigo
Contrato administrativo de obras para la ejecución del proyecto de asfaltado de la Calle Fenillosa en el municipio de Sabiñánigo, provincia de Huesca. El proyecto, elaborado por el Ingeniero Técnico municipal y aprobado por Decreto de Alcaldía, tiene como finalidad garantizar el acceso a los núcleos de población y proporcionar una adecuada pavimentación de vías públicas en el término municipal, cumpliendo con las competencias municipales obligatorias en materia de infraestructuras viarias. La financiación se realiza mediante fondos municipales del Ayuntamiento de Sabiñánigo.