Licitaciones públicas La Rioja

Contratación de trabajos de fontanería y climatización para la construcción del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y Centro de Conservación de Flora en Logroño

Licitación de trabajos de fontanería y climatización para las instalaciones del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, Centro de Conservación y Reproducción de Flora y reurbanización de espacios en la Zona de Interés Regional la Fombera II en Logroño, La Rioja. Los trabajos se ejecutarán en los edificios del proyecto de construcción con supervisión técnica de TRAGSA, incluyendo replanteo, suministro de materiales, elaboración de planos de detalle y documentación técnica final. El adjudicatario debe designar un coordinador de obra presente durante todas las fases y presentar un plan de ejecución aprobado por el organismo contratante.

Obras de reforma integral de aseos de planta baja del Teatro Cine Avenida en Santo Domingo de la Calzada

Contrato de obras administrativas para la reforma completa de los aseos de la planta baja del Teatro Cine Avenida ubicado en Santo Domingo de la Calzada. Las actuaciones incluyen la sustitución de pavimentos, revestimientos, falsos techos, carpinterías y aparatos sanitarios, con el objetivo de mejorar las condiciones de funcionalidad, accesibilidad, salubridad y conservación del equipamiento cultural, que data de 1943. Se trata de una obra completa susceptible de entrega al uso público sin requerir intervenciones complementarias esenciales.

Obras de mejora en el Centro de Acogida de Animales

Contratación de obras destinadas a la mejora y acondicionamiento de las instalaciones del Centro de Acogida de Animales. El contrato se rige por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y normativa administrativa aplicable. La Junta de Gobierno Local es el órgano de contratación competente. El empresario adjudicatario deberá aportar el equipo de personal, maquinaria y medios especificados, designar un delegado técnico residente en la zona y aceptar todos los términos del proyecto técnico y pliegos.

Contrato de obras de pavimentación de calles en El Villar de Enciso

Contrato administrativo de obras para la pavimentación de varias calles ubicadas en la Pedanía de El Villar de Enciso. Las obras incluyen trabajos de pavimentación vial y saneamiento, con un presupuesto base de licitación de 75.000,00 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución es de dos meses desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. La obra será cofinanciada por el Ayuntamiento de Enciso y la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Obras de pavimentación de varias calles en Poyales, Enciso

Licitación de obras de pavimentación de calles en Poyales, localidad de la provincia de La Rioja. El contrato comprende la ejecución de trabajos de pavimentación y asfaltado, incluyendo obras de saneamiento y construcción de tuberías para aguas y aguas residuales conforme al proyecto técnico redactado por el Arquitecto Técnico Fernando Marín Martínez-Losa. Se trata de un procedimiento abierto simplificado sumario cuya adjudicación se fundamenta en criterios de precio y ampliación de plazo de garantía.

Contrato de obras de pavimentación de varias calles en Navalsaz, Enciso

Contratación de obras de pavimentación de varias calles ubicadas en Navalsaz, municipio de Enciso. Las obras incluyen trabajos de pavimentación de calles, saneamiento y distribución de aguas según proyecto técnico redactado por arquitecto técnico colegiado. El contrato se rige por procedimiento abierto simplificado sumario conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. La financiación corre a cargo del Ayuntamiento de Enciso y la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Ejecución de instalaciones de baja tensión, fotovoltaica y telecomunicaciones en el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre y mejora de espacios en la Zona de Interés Regional La Fombera II de

Contratación de los trabajos de ejecución de instalaciones de baja tensión, fotovoltaica y telecomunicaciones para la construcción del Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre, el Centro de Conservación y Reproducción de Flora, así como reurbanización y mejora de espacios en la Zona de Interés Regional La Fombera II, ubicada en Logroño, La Rioja. Los trabajos incluyen el suministro de materiales, transporte, descarga y distribución en obra, elaboración de planos de detalle, remates y limpieza obligatoria. La ejecución se realiza bajo supervisión de TRAGSA con aprobación previa del Plan de Obra y control de calidad de materiales.

Adjudicación del aprovechamiento forestal de chopos en Anguciana

Adjudicación del derecho de aprovechamiento y explotación de madera procedente de un lote de 2047 árboles de chopo, con un volumen aproximado de 1845,66 metros cúbicos, ubicados en las parcelas nº 3, 4 y 89 del Polígono 1 del catastral municipal. El Ayuntamiento de Anguciana licita este contrato de explotación forestal para la obtención de productos madereros derivados de la corta y transporte de estos ejemplares arbóreos. El importe de adjudicación es de 151344,12 euros.

Servicio de control de fauna urbana y plagas en el municipio de Logroño

El Ayuntamiento de Logroño licita el servicio de control de fauna urbana y plagas en su término municipal. Se trata de un contrato administrativo de carácter ordinario, sujeto a regulación armonizada, que requiere la presentación de proposiciones en tres archivos electrónicos. El adjudicatario deberá contar con la solvencia técnica y económica necesaria, así como con la habilitación empresarial exigible para esta actividad.

Suministro e instalación de equipos de videovigilancia en el municipio de Aldeanueva de Ebro

Licitación para el suministro e instalación de siete cámaras de videovigilancia en el término municipal de Aldeanueva de Ebro. Los trabajos incluyen la colocación de equipos, cableado, configuración, pruebas y puesta en marcha de los sistemas de vigilancia. El contrato comprende todos los gastos asociados: suministro de cámaras, grabador de vídeo, elementos de comunicaciones, soportes, cartelería, documentación y trámites administrativos necesarios.