Licitaciones de Trabajos de construcción de edificios relacionados con los servicios orden público o con los servicios emergencia y edificios militares

Obra de mejora energética de la escuela municipal de Cirio

Contratación de obras para la mejora energética de la escuela municipal de Cirio. El proyecto incluye trabajos de construcción de cubiertas, estructuras de cerramento e instalaciones de calderas. El contrato no se divide en lotes. La ejecución se regirá conforme al proyecto técnico redactado por A3 Proyectos, que forma parte de la documentación contractual.

Construcción de edificio para la Policía Local en Agost

Licitación de obras para la construcción de un edificio aislado de dos plantas destinado a albergar las dependencias de la Policía Local en la localidad de Agost. El proyecto incluye la edificación en un solar ubicado en la confluencia de la calle Campello, avenida de Jijona y calle Torremanzanas, con el objetivo de proporcionar instalaciones adecuadas que satisfagan las necesidades actuales y a medio plazo del cuerpo de policía local, mejorando significativamente su situación operativa actual.

Obras de reforma y mantenimiento de cubierta y reparación de saneamiento de la Academia de la Guardia Civil en Úbeda

Se licita la ejecución de obras de reforma y mantenimiento de la cubierta del edificio de las compañías, así como reparación de la red de saneamiento en la Academia de la Guardia Civil ubicada en Úbeda, Jaén. Las obras incluyen trabajos de materiales, mano de obra y maquinaria necesaria para la rehabilitación integral de estas instalaciones. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado con un único lote de ejecución.

Contratación de obras de adecuación del edificio 59 a la normativa PERAM de la Maestranza Aérea de Madrid

Licitación de obras de adecuación y reforma del edificio 59 de la Maestranza Aérea de Madrid para cumplimiento de la normativa PERAM. El contrato incluye la ejecución de trabajos definidos en el proyecto aprobado por la Administración, con requisitos de seguridad industrial, ambiental y prevención de riesgos laborales conforme a normativa vigente. El contratista deberá cumplir con el Sistema de Gestión Ambiental certificado bajo norma ISO 14001:2015 y disposiciones de protección medioambiental establecidas por la Comunidad de Madrid.

Contratación de obras de remodelación de la tercera planta del edificio VI de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid

Licitación de obras necesarias para la remodelación integral de la tercera planta del edificio VI perteneciente a la Dirección General de la Guardia Civil, ubicado en Madrid. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado con un plazo de ejecución de seis meses a partir de marzo de 2027. Las empresas interesadas deberán acreditar solvencia técnica mediante experiencia previa en obras de construcción y clasificación profesional en los grupos especificados.

Contrato de construcción de la Fase C del Sector de Servicios e Instalaciones Especiales del Aeropuerto de Ibiza

Licitación pública para la ejecución de las obras de construcción correspondientes a la Fase C del Sector de Servicios e Instalaciones Especiales en el Aeropuerto de Ibiza. El contrato comprende tareas de edificación, con una duración prevista de tres meses desde la firma del acta de inicio. Se requiere la presentación de documentación técnica, evaluación de solvencia profesional del personal responsable, maquinaria disponible y declaración sobre posibles subcontrataciones.

Contratación de obras de reparación y mantenimiento de infraestructuras en la Base Aérea de Gando

Licitación pública para la ejecución de obras de reparación y mantenimiento de diversas infraestructuras ubicadas en la Base Aérea de Gando. El contrato comprende las prestaciones definidas en el proyecto aprobado por la Administración, cuya ejecución será realizada por la empresa adjudicataria conforme a la legislación de contratos del sector público y la normativa técnica aplicable. El órgano de contratación es responsable de la supervisión y recepción de los trabajos.

Contrato de obras de rehabilitación del edificio 921 para instalación de farmacia y vestuario

Contrato de ejecución de obras de rehabilitación del edificio 921 destinado a la instalación de una farmacia y vestuario. Se configura como contrato de tipo abierto de reparación y mantenimiento sucesivo, donde el empresario adjudicatario se obliga a ejecutar una pluralidad de obras conforme a las necesidades de la Administración, a los precios resultantes de la licitación y sin superar el presupuesto máximo establecido. El contrato se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público y normativa complementaria.

Ejecución de obras de reforma integral de la Comisaría de la Policía Local

Contratación de la ejecución de obras de reforma interior de la Comisaría de la Policía Local, que incluye la reparación de elementos deteriorados, redimensionamiento de espacios, actualización de instalaciones y adecuación a la normativa vigente de las dependencias policiales. El proyecto ejecutivo ha sido redactado por el estudio BAMMP Arquitectes i Associats.

Contrato de obras de reforma integral del Centro Penitenciario Madrid II en Alcalá de Henares

Licitación de contrato de obras para la reforma del Centro Penitenciario Madrid II ubicado en Alcalá de Henares. El contrato se tramita conforme a la Ley de Contratos del Sector Público mediante procedimiento abierto, regulándose por las normas aplicables a obras públicas. La adjudicación se realizará mediante pluralidad de criterios que combinen aspectos económicos y cualitativos bajo el principio de mejor relación calidad-precio. Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica.