Licitaciones de Trabajos de construcción de inmuebles

Obras de instalación de parque multiaventuras en zona verde El Bosquete de Coto de Bornos

Contratación de las obras necesarias para la instalación de un parque multiaventuras en la zona verde denominada El Bosquete, ubicada en Coto de Bornos. El proyecto incluye la construcción e implementación de infraestructuras y equipamientos de ocio y aventura en el espacio verde municipal, mejorando las instalaciones de uso público para la comunidad local.

Contrato de obras de mejora del sistema de abastecimiento de agua del núcleo de Olsón en Aínsa-Sobrarbe

Licitación de obras para la mejora del abastecimiento de agua potable en el núcleo de Olsón, localizado en el término municipal de Aínsa-Sobrarbe, provincia de Huesca. Las obras incluyen todas las partidas y capítulos necesarios para optimizar el sistema de suministro de agua a la población, con ejecución coordinada de las diferentes prestaciones. La adjudicación está condicionada a la consolidación efectiva de los recursos financieros asignados al proyecto.

Concesión demanial para la recuperación, adecuación, conservación y explotación de instalaciones deportivas municipales en Finestrat

Procedimiento de concesión demanial para el uso privativo de instalaciones deportivas municipales ubicadas en la parcela SRD-5 de Finestrat. La concesión incluye las obligaciones de recuperación, adecuación, conservación y explotación de las instalaciones por parte del concesionario, quien deberá asumir la inversión inicial necesaria. Se rige por la normativa de régimen local y bienes demaniales, siendo competencia de la Alcaldía del Ayuntamiento de Finestrat su otorgamiento y formalización.

Contrato de obras de rehabilitación del antiguo molino de Nanclares de la Oca

Se licita un contrato administrativo de obras para la rehabilitación y reacondicionamiento del antiguo molino de Nanclares de la Oca, edificio de interés histórico y arquitectónico. La adjudicación se efectuará aplicando criterios de valoración que incluyen la calidad y estabilidad del empleo, la implantación de sistemas de gestión ambiental certificados y la ampliación del plazo de garantía de la obra. La evaluación de las proposiciones será realizada por la Mesa de Contratación conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Obras de construcción de 544 nichos en el Cementerio Municipal de Crevillent

Contratación de obras para la construcción de 544 nichos en el Cementerio Municipal de Crevillent. El proyecto incluye la ejecución material de las infraestructuras necesarias, gastos generales y beneficio industrial. Las obras conforman un objeto contractual completo sin fraccionamiento, financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Crevillent con cargo al remanente de tesorería para gastos generales de 2026. Se utiliza procedimiento abierto simplificado con tramitación ordinaria.

Obras de instalación de una pista de Pump Track en Muskiz

Concurso abierto para la contratación de las obras de instalación de una pista de Pump Track en el término municipal de Muskiz. Los trabajos incluyen la ejecución completa de la infraestructura deportiva conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, con un plazo máximo de doce semanas a partir de la firma del Acta de Replanteo. El contratista será responsable de la asistencia técnica, planificación, ejecución y control de calidad de las obras.

Obras de reforma parcial del Centro de Atención Primaria Drassanes incluyendo servicios de rehabilitación, extracciones y urgencias

Se licitan obras de reforma parcial del Centro de Atención Primaria Drassanes, que incluye intervenciones en las plantas P-1, planta baja, primera y octava. El proyecto comprende servicios de rehabilitación, extracciones y atención de urgencias. Los trabajos serán coordinados con la dirección de la actividad asistencial del centro. Todos los materiales, equipos y mano de obra corren a cargo de la empresa adjudicataria. La ejecución requiere firma de acta de replanteamiento e inicio de obras como condición indispensable.

Obras de construcción de refugio climático adosado a edificio dotacional en Zurucuáin

Licitación de obras para la construcción de un refugio climático adosado a un edificio dotacional en el municipio de Zurucuáin, convocada por el Concejo de Zurucuáin. El proyecto tiene como objetivo crear un espacio de protección climática integrado en la infraestructura municipal existente, mejorando la adaptación del patrimonio público a condiciones climáticas adversas. El contrato, con un presupuesto de 59.280 euros, se encuentra en plazo de presentación de ofertas.

Contrato de obras para ampliación de cubrición de pistas deportivas en Quicena (Huesca)

Licitación de obras para la ampliación de la cubrición de pistas deportivas en Quicena, provincia de Huesca. El contrato incluye la ejecución del proyecto básico y de ejecución de las instalaciones deportivas. Se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado abreviado aplicando criterios de mejor relación calidad-precio. El plazo de ejecución se establece en dos meses, debiendo finalizarse antes del 28 de febrero de 2027.

Contrato mixto de obras y servicios para la construcción de biblioteca pública municipal y salas de usos múltiples en Villa del Río

Licitación de contrato mixto que integra la redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyectos de instalaciones y de actividad, así como la ejecución de obras para la construcción de un edificio destinado a biblioteca pública municipal y salas de usos múltiples en primera fase. El Ayuntamiento de Villa del Río financia íntegramente la inversión. El procedimiento es abierto simplificado con tramitación ordinaria, requiriendo clasificación como contratista de obras en grupo C, subgrupos C2 a C9, categoría 3.