Licitaciones de Trabajos de construcción de inmuebles

Obras de reforma y mejora energética de edificios plurifamiliares en Moià

Contrato de obras para la reforma integral de dos edificios plurifamiliares situados en la calle Miquel Martí i Pol de Moià, dirigido a reparar patologías graves e importantes identificadas en la Inspección Técnica de Edificios y a mejorar la eficiencia energética reduciendo el consumo de energía primaria no renovable en más del sesenta por ciento. Las viviendas se destinarán a alquiler social tras completar las mejoras de salubridad, habitabilidad y desempeño energético.

Obras de reparación y modernización de piscina pequeña con zona de chapoteo infantil y parque acuático

Contrato de obras para el arreglo y renovación de una piscina pequeña, que incluye la creación de una nueva zona lúdica de chapoteo con parque acuático. El proyecto cuenta con una subvención de 40.000 euros del Consell Català de l'Esport destinada a la modernización de instalaciones deportivas públicas. La duración máxima de ejecución es de 6 meses, con inicio previsto a mediados de noviembre.

Obras de regeneración urbana en el barrio de Santuenea

Contratación de las obras correspondientes a la primera fase de regeneración urbana en el barrio de Santuenea, derivada de un proceso participativo previo. El proyecto ha sido confeccionado por Altair Ingeniaritza & Arkitektura S.L. y se ejecutará bajo contrato único, clasificado como trabajos de construcción de desarrollo urbano. El plazo máximo de ejecución es de cuatro meses desde la firma del acta de replanteo, aunque los licitadores podrán reducir este período. La financiación corre a cargo de los Presupuestos Municipales.

Obras de reconstrucción del porche de Can Planoles

Licitación de las obras de reconstrucción del porche de Can Planoles conforme al proyecto técnico firmado por los ingenieros y arquitectos colegiados. El contrato comprende la totalidad de trabajos de construcción y rehabilitación del inmueble, con un plazo de ejecución de cuatro meses computado desde la firma del acta de comprobación del replanteig. Se requiere la adscripción de un jefe de obra con titulación técnica habilitante y experiencia mínima de tres años en ejecución de obras de edificación, rehabilitación o reforma.

Contrato de obras de consolidación estructural y cubierta del edificio Erretoretxea en Elduain

Se licita el contrato de obras para la consolidación de la estructura y cubierta del edificio Erretoretxea, ubicado en Hirigunea 11, Elduain. Las actuaciones incluyen apeos y estabilidad provisional, inventario y restauración de madera, ejecución de cubierta y protecciones frente a la intemperie, así como implantación logística y programa de obra. El contrato se rige por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y su adjudicación se realizará conforme a criterios de valor técnico y económico.

Obras de reparación de fachadas y cubiertas de la Casa Consistorial

Contratación de obras de reparación y mantenimiento de fachadas y cubiertas del edificio de la Casa Consistorial. La Administración licita la ejecución de las obras descritas en el proyecto aprobado, que recoge las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta. El adjudicatario deberá ejecutar conforme a las instrucciones dadas por la dirección e inspección de la obra.

Contrato de obras de construcción de la Nave 1 del proyecto de cuatro naves industriales de promoción municipal en Serón

Se licita el contrato de obras para la ejecución de la Nave 1, fase 2 del proyecto de cuatro naves industriales de promoción municipal sin uso específico ubicada en la parcela 31 del Polígono Industrial Las Zaleas en Serón. La nave tiene una superficie construida total de 611 metros cuadrados distribuida en planta baja y sótano. El contrato se tramita por procedimiento simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de reforma integral de aseos, cubierta y patios en el CEIP Mestalla de Valencia

Contratación de obras de reforma integral en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Mestalla ubicado en Valencia. El proyecto abarca la renovación de aseos, reparación y mejora de la cubierta, así como adecuación y mejora de los patios del centro educativo. Se contrata una obra completa que comprende todos los elementos necesarios para la utilización integral de las instalaciones reformadas, pudiendo estructurarse por lotes independientes conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.

Contrato de obras de acondicionamiento interior del Edificio Social de Ontiñena

Se licita un contrato administrativo de obras para el acondicionamiento interior del Edificio Social ubicado en la calle Calvario número dos de Ontiñena, Huesca. Las prestaciones comprenden trabajos de pintura y mejora general de acabados interiores. El procedimiento de selección será abierto simplificado con adjudicación conforme a criterios de mejor relación calidad-precio.

Obras de bioclimatización y energía fotovoltaica en centros educativos de Cádiz

Contratación de obras de bioclimatización con apoyo de energía fotovoltaica en dos centros educativos públicos situados en la provincia de Cádiz. El proyecto incluye intervenciones en el CEIP Albarracín de El Bosque y el CEIP Vicenta Tarín de Arcos de la Frontera, financiadas mediante fondos europeos. Las obras tienen por objeto mejorar la eficiencia energética y las condiciones climáticas de los edificios escolares mediante sistemas de climatización sostenible e instalaciones fotovoltaicas.