Licitaciones de Trabajos de construcción de puentes y túneles, pozos y pasos subterráneos

Obras de clavamiento por empuje horizontal para cruzamiento de vías ferroviarias de ADIF en la línea de Cercanías R1 de Barcelona

Contratación de obras de ejecución de clavamiento por empuje horizontal para el cruzamiento de vías de la red ferroviaria de ADIF correspondientes a la línea de Cercanías de Barcelona R1 en el ámbito del proyecto PMU-11 IVECO-RENFE/Farinera. Las obras consisten en la instalación de un tubo de acero de 1400 mm de diámetro mediante técnica de perforación dirigida. El adjudicatario deberá considerar la convivencia con otros operadores, la actividad ferroviaria ininterrumpida y las restricciones de horarios y acceso a la vía establecidas por ADIF.

Obras de construcción del puente del Enebro sobre el Barranco de los Ballesteros

Contrato de obras para la construcción del puente del Enebro sobre el Barranco de los Ballesteros. El contratista ejecutará los trabajos conforme al proyecto aprobado por la Administración, bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se establece un precio cierto en euros, con plazo de ejecución determinado desde el acta de replanteo. El contrato incluye ensayos y análisis de materiales, así como la posibilidad de ejecución de trabajos de urgencia en caso de peligro inminente.

Obras de sustitución del puente peatonal en el embalse de Gorostiza - Ayuntamiento de Barakaldo

Licitación de obras para la sustitución del puente peatonal existente situado en la margen derecha del embalse de Gorostiza en Barakaldo. El contrato comprende la ejecución de las obras conforme al proyecto técnico aprobado por el Ayuntamiento de Barakaldo, incluyendo todos los trabajos necesarios para la demolición de la estructura actual y construcción de la nueva infraestructura peatonal. Los licitadores deben acreditar solvencia económica, técnica y profesional según los requisitos establecidos en la documentación contractual.

Obras de rehabilitación, reparación y puesta en uso del pozo del Cortijo de Cuarto

Contratación de obras para la rehabilitación, reparación y puesta en uso de un pozo situado en la zona de formación del Cortijo de Cuarto. El pozo constituye una infraestructura esencial para el funcionamiento del complejo, destinado al llenado del depósito-aljibe y al riego de zonas verdes. La infraestructura actualmente no se encuentra en condiciones de uso y requiere intervención para resolver problemas de estabilidad del terreno y seguridad estructural del entorno inmediato.

Contrato de obras de reparación de estructuras de paso en caminos rurales del Peñón - Alhaurín de la Torre

Licitación de obras para la reparación de las estructuras de paso de caminos rurales ubicadas en el Peñón, municipio de Alhaurín de la Torre en Málaga. El proyecto incluye trabajos de reparación de carreteras y caminos, construcción de estructuras de paso y canalizaciones de aguas pluviales. El contrato se financia mediante subvención de concesión directa del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, publicada en el Boletín Oficial del Estado. Se licita en procedimiento abierto simplificado como contrato administrativo de obra.

Obra de paso sobre el Rego de Penelas en Palas de Rei (Lugo)

Se licita la construcción de una nueva obra de paso sobre el Rego de Penelas en el término municipal de Palas de Rei, provincia de Lugo. El contrato se formula mediante precios unitarios con coeficiente único de oferta para todos los precios. El valor estimado es de ochenta y siete mil quinientos setenta y seis euros con treinta y tres céntimos, excluidos impuestos indirectos. Se requiere la adscripción de un Jefe o Jefa de Obra con titulación de Ingeniero o Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos o máster equivalente, dedicación completa y experiencia mínima de cinco años en funciones de dirección de obras.

Obras de ensanche del puente sobre el Río Tirón y urbanización de la travesía en la carretera LR-310 en Cihuri

Licitación de obras para el ensanche del puente existente sobre el Río Tirón y la urbanización de la travesía en la carretera LR-310 en Cihuri, La Rioja. El proyecto es promovido por la Comunidad de La Rioja a través de la Dirección General de Infraestructuras, dependiente de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación. Las actuaciones incluyen la ampliación de la estructura del puente para mejorar la capacidad vial y la adecuación urbana de la zona de paso en la carretera regional. El presupuesto de licitación asciende a 1.374.097,89 euros y el expediente se encuentra actualmente en plazo de presentación de ofertas.

Obras de construcción de nuevo paso inferior entre andenes y mejora de accesibilidad en la estación de Nanclares-Langraiz (Álava)

Contratación de obras para la ejecución del proyecto de construcción de un nuevo cruce a distinto nivel entre andenes y mejora de la accesibilidad en la estación ferroviaria de Nanclares-Langraiz, ubicada en la línea de ancho convencional Madrid-Hendaya. Las obras incluyen la sustitución del paso existente por un paso inferior, el recrecido de andenes mediante eliminación parcial de vías y ripado. La estación presta servicio de viajeros regional y media distancia con cobertura hacia Madrid, San Sebastián y Pamplona.

Acuerdo marco para la homologación de empresas ejecutoras de obras en túneles de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña

Acuerdo marco mediante el cual Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña homologa un conjunto de empresas para la ejecución de obras en túneles de sus diferentes líneas ferroviarias, incluyendo trabajos en la línea Barcelona-Vallès, línea Llobregat-Anoia, ramal del Puerto de Barcelona, línea Lleida-La Pobla de Segur y las dos cremalleras. Los contratos basados derivados tendrán importes inferiores a ochenta mil euros y se ejecutarán conforme a especificaciones técnicas y normativa vigente bajo supervisión del área de Infraestructura.

Obras de mejora, acondicionamiento y nuevos baños en el Paseo Sant Feliu de Barruera

Contratación de obras de ejecución para la mejora integral del Paseo Sant Feliu en Barruera, que incluyen el reacondicionamiento de una pasarela peatonal de ochenta y un metros de longitud con sustitución de pavimento en madera tratada, saneamiento de estructura metálica y reparación de barandillas e iluminación, construcción de un nuevo volumen de baños públicos bajo escalera metálica existente con cabina adaptada e instalaciones, y pavimentación de ciento treinta y seis metros lineales del paseo a la entrada de la localidad.