Licitaciones de Trabajos de construcción especializados distintos de los trabajos techado

Contrato de obras de reforma integral del edificio municipal del Ayuntamiento de Pinillos

Licitación de un contrato administrativo de obras para la reforma y reacondicionamiento del edificio del Ayuntamiento de Pinillos. El contrato incluye trabajos de transformación y reacondicionamiento del inmueble municipal. El presupuesto base de licitación asciende a ciento treinta y tres mil euros, excluido IVA. El contrato no se divide en lotes debido a la necesidad de coordinación integral de las prestaciones, optimización del control de ejecución y coordinación de seguridad laboral.

Contrato de obras de ampliación de cementerio municipal con aparcamiento

Contrato de obras para la ampliación de un cementerio municipal que incluye trabajos de explanación, limpieza del terreno, albañilería, pavimentación, metalistería y paisajismo. El proyecto técnico comprende también la ejecución de un aparcamiento asociado. Se trata de un contrato administrativo de obras clasificado según los códigos CPV especificados, cuyo valor estimado no supera el umbral de armonización.

Obras de adecuación de locales para servicios sociales y centro abierto del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona

Contratación de obras de adecuación de locales situados en la Calle Veintidós de Bonavista en Tarragona, destinados a albergar servicios sociales y un centro abierto gestionados por el Instituto Municipal de Servicios Sociales. El procedimiento de licitación es abierto simplificado, permitiendo la participación de empresas constructoras con capacidad técnica y económica acreditada para la ejecución de este proyecto de rehabilitación e instalaciones.

Obras de recuperación integral y consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real

Contratación de obras de recuperación integral mediante consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real, financiado a través del Plan Cádiz Marcha 2026 de la Diputación Provincial. Las obras incluyen todos los conceptos determinados en el proyecto técnico, así como gastos generales, seguros, transportes y mejoras que el contratista estime oportuno ofertar. La empresa adjudicataria deberá mantener los precios ofertados durante la vigencia del contrato y constituir una garantía definitiva equivalente al cinco por ciento del precio final sin IVA.

Contrato de obras de rehabilitación del edificio del Hogar del Parque Casa de Cultura en San Emiliano

Licitación de obras de construcción para la rehabilitación integral del inmueble denominado Hogar del Parque, que albergará la Casa de Cultura del municipio de San Emiliano en la provincia de León. Las actuaciones se describen en el Proyecto Básico y de Ejecución redactado por la arquitecta colegiada Itziar Muñoz Urdampilleta. El contrato se tramita por procedimiento abierto y se financia con cargo a la subvención del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios para 2025 concedida por la Diputación Provincial de León.

Contrato de obras de reparación del muro de cerramiento del Estadio de Fútbol La Condomina en Murcia

Se licita un contrato de obras para la reparación del muro de cerramiento ubicado en la zona de calle Ámberes del Estadio de Fútbol La Condomina en Murcia. El valor estimado del contrato asciende a doscientos treinta y uno mil novecientos noventa y siete euros con noventa y un céntimos, excluido el IVA. El plazo de ejecución está fijado en dos meses, con fecha estimada de inicio el cuatro de enero de dos mil veintisiete o desde el día siguiente al de formalización del Acta de Comprobación de Replanteo.

Obras de consolidación de la torre sur del Castillo de Moixent, Fase I - Ayuntamiento de Moixent

Contratación de obras administrativas para la consolidación estructural de la torre sur del Castillo de Moixent en su primera fase. El Ayuntamiento de Moixent licita la ejecución de trabajos definidos en el proyecto técnico aprobado, que incluyen restauración, revestimientos históricos, medidas de seguridad, gestión de residuos y actuaciones arqueológicas conforme a la autorización patrimonial otorgada.

Obras de construcción de salón deportivo cultural en Chiclana de Segura

Licitación de obras para la ejecución de un salón deportivo cultural en Chiclana de Segura. El contrato incluye la realización de las obras definidas en el proyecto aprobado por la Administración, con supervisión ejercida por dirección facultativa. Se regula conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, con especificación de plazos, presupuesto base de licitación y condiciones de solvencia para los licitadores.

Contrato de obras de mejora de la accesibilidad del Pabellón Municipal de Deportes de Cardedeu

Contratación de obras para mejorar la accesibilidad del pabellón municipal de deportes ubicado en Cardedeu. Las actuaciones incluyen la instalación de un ascensor exterior con capacidad para trece personas que permite el giro de silla de ruedas, ampliación de la cubierta existente en cuarenta metros cuadrados, construcción de un nuevo baño adaptado, renovación de dos vestuarios y modificaciones puntuales para garantizar itinerarios accesibles dentro de la instalación deportiva municipal.

Obras de construcción de muro de contención en la calle Castell de Puigdelfí

Licitación de obras para la construcción de un muro de contención de formigón armado de sección variable, con cimentación mediante sabatas aisladas y continuas. El proyecto incluye excavación, movimiento de tierras, control de calidad estructural, gestión de residuos de construcción y medidas de seguridad. Se contemplan armaduras B500SD y formigón HA/30/P con diferentes especificaciones según la zona, así como un plan de trabajo y documentación técnica completa.