Licitaciones de Trabajos de preparación del terreno en Zaragoza - Provincia

Contrato de Obras para Resalveo de Quercíneas en Monte de Utilidad Pública - Dirección General de Gestión Forestal de Aragón

Contratación de obras forestales para la realización de resalveo de quercíneas en el monte de utilidad pública número 7 denominado Ortezuelo, ubicado en Albarracín, provincia de Teruel. El proyecto es promovido por la Dirección General de Gestión Forestal de la Comunidad Autónoma de Aragón con cofinanciación de fondos FEADER y fondos autonómicos, enmarcado en el Plan Estratégico de la PAC para intervenciones selvícolas con objetivos ambientales.

Contrato de obras para acondicionamiento de parques y jardines municipales del Ayuntamiento de Vierlas

Contrato administrativo de obras para el acondicionamiento integral de parques y jardines municipales en el término municipal de Vierlas. El Ayuntamiento de Vierlas licita mediante procedimiento abierto simplificado los trabajos de paisajismo, mejora de zonas verdes y construcción de porches en sus espacios públicos. El contrato se adjudicará atendiendo a criterios de mejor relación calidad-precio, con una duración de ejecución de cuatro meses desde la comprobación del replanteo.

Acuerdo marco de obras de renaturalización de patios escolares del municipio de Zaragoza

Acuerdo marco de obras de renaturalización de patios escolares convocado por el municipio de Zaragoza mediante procedimiento abierto simplificado. El contrato comprende la ejecución de trabajos de revegetación, repoblación y creación de zonas verdes en patios de centros educativos municipales. La adjudicación recae en una única empresa que actuará como constructora, asumiendo la ejecución con medios propios o ajenos bajo dirección técnica municipal. Los precios unitarios se fijan en el acuerdo marco, mientras que la cuantía total dependerá de las necesidades reales de la administración y la disponibilidad presupuestaria anual.

Ejecución de obras de urbanización Fase 2 Sur Recinto 4 del Sector 89/3 en Zaragoza mediante proyecto modificado

Licitación pública para la ejecución de obras de urbanización correspondientes a la Fase 2 Sur Recinto 4 del Proyecto Modificado nº1 del Sector 89/3 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, conocido como ARCOSUR. La Junta de Compensación licita las obras con un plazo de ejecución de tres meses a partir de la formalización del Acta de Replanteo. Los licitadores deberán acreditar solvencia económica, financiera y técnica, así como presentar garantía provisional del tres por ciento del presupuesto de licitación. Se valorarán criterios técnicos relativos a coordinación con edificaciones, medios materiales, personal adscrito y mejoras en calidad de ejecución.

Contratación de obras de demolición y gestión de residuos de edificaciones en el embalse de Mularroya por la Confederación Hidrográfica del Ebro

Se licita la contratación de una obra de demolición y gestión integral de residuos de las edificaciones existentes en el vaso del embalse de Mularroya. La Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, licita mediante procedimiento abierto conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El contratista debe contar con clasificación empresarial como contratista de obras, grupo Edificaciones, subgrupo Demoliciones, categoría 4.

Contrato de obras de renovación de aceras e infraestructuras en carretera de Valencia

Contratación de obras de renovación de aceras e infraestructuras situadas en la carretera de Valencia, en el lado de números pares, entre la calle Río Jiloca y la calle Río Ribota. El proyecto incluye la ejecución de trabajos de mejora y rehabilitación de las infraestructuras viarias y peatonales en esta zona, con un plazo de ejecución previsto de cinco meses. La dirección facultativa ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y comprobación del correcto desarrollo de las obras.

Obras de urbanización y acondicionamiento de zonas verdes interiores en el Área de Intervención G-56-13 de Zaragoza

Licitación pública convocada por el Gobierno de Zaragoza para la ejecución de obras de urbanización del Área de Intervención G-56-13, destinadas al acondicionamiento y mejora de las zonas verdes interiores ubicadas entre las calles Antonio Leyva y Jerónimo Cáncer. El proyecto incluye trabajos de preparación del terreno, infraestructuras verdes, pavimentación y elementos conexos de ingeniería civil. La actuación forma parte del desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza y busca mejorar la calidad ambiental y la accesibilidad de estos espacios públicos municipales.

Obra de naturalización y mejora de patios escolares en centros educativos de Alfamén

Contrato de obra para la intervención, mejora y naturalización de los patios del CEIP Mateo Valero y Escuela Infantil Chiribillas de Alfamén. El proyecto busca crear espacios inclusivos que fomenten la relación social entre el alumnado y su conexión con la naturaleza, mejorando el aspecto, funcionalidad y materialidad de estos espacios. La obra es financiada parcialmente por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y la Comunidad Autónoma de Aragón.

Contrato de obras de reforma integral del Parque de la Ermita

Contrato administrativo de obras para la reforma del Parque de la Ermita. El adjudicatario deberá ejecutar los trabajos conforme al proyecto aprobado por la Administración, asumiendo la responsabilidad sobre la ejecución de trabajos, control y vigilancia de materiales. El contrato se rige por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y normativa complementaria. Los licitadores deben acreditar aptitud para contratar, capacidad de obrar y estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores.

Contrato de obras de reforma y equipamiento de salas en planta primera del Pabellón A del recinto ferial

Contrato de obras que comprende la reforma integral de salas ubicadas en la planta primera del Pabellón A de un recinto ferial, incluyendo trabajos de acondicionamiento y la dotación de equipamiento necesario para el funcionamiento de las dependencias. La ejecución se realizará bajo supervisión de dirección facultativa, con plazos parciales establecidos mediante programa de trabajo aprobado por la administración contratante.