Licitación Acondicionamiento Parque de la Concordia

Contrato de obras de renovación integral del área recreativa Fuente de Los Ángeles

Contratación de obras de renovación integral del área recreativa Fuente de Los Ángeles. El contrato incluye trabajos de paisajismo y reparación de zonas recreativas clasificados como obra de primer establecimiento, reforma y rehabilitación. El adjudicatario ejecutará todos los trabajos necesarios conforme al proyecto, pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas particulares, debiendo cumplir el plazo establecido y realizar seguimiento fotográfico de la ejecución.

Obras de acondicionamiento del parque municipal de Avenida Gregorio Artal Molinos en Letux

Licitación de obras para el acondicionamiento y mejora del parque municipal ubicado en la Avenida Gregorio Artal Molinos de Letux, Zaragoza. El Ayuntamiento de Letux convoca esta primera fase del proyecto mediante contratación pública, cuyo importe asciende a 57.728,12 euros. Las actuaciones comprenden trabajos de preparación del terreno, instalaciones, acabados y complementos necesarios para modernizar y poner en servicio las instalaciones y espacios verdes del parque municipal.

Contrato de obras para la ejecución del Área Recreativa Zona de las Arbejas en Artenara

Licitación de obras para la ejecución completa del Área Recreativa Zona de las Arbejas, promovida por el Ayuntamiento de Artenara. El proyecto constituye una obra completa susceptible de ser entregada al uso general con una duración de ejecución de seis meses. El presupuesto base de licitación asciende a 399.999,99 euros, cantidad que no requiere clasificación del contratista. La dirección facultativa y seguimiento ordinario del contrato corresponde al órgano especificado en el Cuadro de Características del Contrato.

Contrato de obras para construcción de zona de calistenia y pista de mini-fútbol

Se licita un contrato de obras para la construcción de una zona de calistenia y una pista de mini-fútbol. El proyecto incluye la ejecución material de las instalaciones deportivas conforme al proyecto técnico, con un presupuesto total de doscientos treinta y siete mil novecientos ochenta y ocho euros con dieciocho céntimos incluido el impuesto sobre el valor añadido. El plazo de ejecución es de tres meses y la garantía será de un año. Las empresas interesadas deberán estar inscritas en el registro oficial de licitadores.

Contrato de obras de creación y adecuación de zonas ajardinadas y mejora de espacios exteriores en centro educativo público

Contrato administrativo de obras para la creación y adecuación de zonas ajardinadas y mejora de los espacios exteriores del CEIP Pere Rosselló Oliver. Se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado. El contratista deberá acreditar solvencia económica, financiera y técnica, disponiendo de organización con elementos personales y materiales suficientes para la ejecución. Las circunstancias de capacidad, ausencia de prohibiciones y solvencia deben concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.