Lugar de ejecución
Valencia/valència, Comunidad valenciana, España
¿Cómo invierte el Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell?
Ver transparenciaConsulta gratis todos los contratos, la inversión pública y los principales adjudicatarios de este ayuntamiento.
Anuncio de Licitación
25/06/2021
Perfil del Contratante
Anuncio de Pliegos
25/06/2021
Perfil del Contratante
Fin Plazo Presentación
15/07/2021
Finalizado
Anuncio de Adjudicación
11/03/2022
Perfil del Contratante
Anuncio de Formalización
¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?
Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.
Adecuación y ampliación del C.E.I.P “Mare de Déu del Pilar” de Bonrepòs i Mirambell
Perfil del contratante
Perfil del contratante
¿Cómo invierte el Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell?
Ver transparenciaConsulta gratis todos los contratos, la inversión pública y los principales adjudicatarios de este ayuntamiento.
Licitaciones similares
Obras de reparación por daños del temporal 2026 en varios centros educativos de la provincia de Cádiz
Licitación pública para la ejecución de obras de reparación y rehabilitación en múltiples centros educativos de la provincia de Cádiz afectados por daños ocasionados por temporal. La Agencia Pública Andaluza de Educación convoca este contrato destinado a restaurar las infraestructuras dañadas en instalaciones educativas, incluyendo trabajos de remodelación estructural, impermeabilización, restitución de servicios e instalaciones y mejora general de las condiciones de seguridad y funcionalidad de los edificios escolares.
Contrato de ejecución de obras y suministros para mantenimiento y conservación del CEIP Santa Teresa en Moraleja de Enmedio
Contrato administrativo mixto de obras y suministro para la ejecución de actuaciones de mantenimiento, conservación y adecuación del Colegio de Educación Infantil y Primaria Santa Teresa situado en Moraleja de Enmedio. Las prestaciones incluyen trabajos exteriores, intervenciones en tres edificios específicos y gestión de residuos, dirigidas a garantizar la seguridad y habitabilidad de las instalaciones del centro educativo de titularidad local.
Reforma integral de los servicios sanitarios de la planta baja del Centro de Educación Infantil y Primaria Rafal Nou de Palma
Contratación de obras de reforma y rehabilitación de los baños ubicados en la planta baja del CEIP Rafal Nou, situado en Palma. El proyecto incluye la ejecución de trabajos de modernización y mejora de las instalaciones sanitarias existentes. La administración contratante asume directamente los costes derivados de la licencia de obras y las tasas municipales correspondientes, mientras que el contratista se responsabiliza del resto de gastos e impuestos necesarios para la ejecución de las prestaciones comprometidas.
Licitación de obras para la construcción de dos aulas en el Instituto Alexandre Galí de Sant Pere de Ribes
Contratación de obras de construcción destinadas a la edificación de dos nuevas aulas en el Instituto Alexandre Galí ubicado en Sant Pere de Ribes. El proyecto comprende los trabajos necesarios para ampliar la capacidad educativa del centro mediante la ejecución de infraestructuras escolares. La licitación se dirige a empresas constructoras con experiencia acreditada en proyectos similares y capacidad técnica demostrada.
Obra de ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria Na Penyal con instalación de ascensor en Son Servera
Contratación de obra civil para la ampliación del CEIP Na Penyal mediante la instalación de un ascensor en el municipio de Son Servera. La ejecución incluye designación obligatoria de jefe de obra con titulación en arquitectura, ingeniería o equivalente, con experiencia específica en obras similares. Se establece garantía definitiva del cinco por ciento del importe ofertado y penalidades por incumplimiento de obligaciones medioambientales, sociales y laborales. El órgano de contratación asume el coste de la licencia de obras y tasas municipales relacionadas.
Contrato de obras de reparación y mantenimiento en el Colegio Público Na Caragol de Artà
Licitación de obras de reparación y actuaciones diversas de mantenimiento en el Centro de Educación Infantil y Primaria Na Caragol, ubicado en Artà. El contrato requiere la designación de un jefe de obra con titulación en arquitectura, ingeniería o equivalente, así como experiencia acreditada en obras similares durante los últimos tres años. Se establece garantía definitiva del 5% del importe final ofrecido y penalidades de hasta el 10% por incumplimientos en condiciones sociales, laborales o medioambientales. La ejecución se llevará a cabo mediante licitación electrónica.
Contrato de obras de construcción para área de sombra y protección exterior en centro educativo público de Los Santos de la Humosa
Licitación pública de obras de construcción para la ejecución de un área de sombra y protección exterior en el Centro de Educación Infantil y Primaria Los Santos, ubicado en Los Santos de la Humosa. El Ayuntamiento convoca este procedimiento abierto simplificado para la realización de las obras de infraestructura que mejoren las condiciones de protección y sombreado en las áreas exteriores del centro educativo, financiadas con recursos municipales y fondos de inversión regional de la Comunidad de Madrid para el período 2022-2026.
Obra de sustitución parcial de carpintería en la fachada sur del Instituto de Educación Secundaria Villajunco
Licitación pública para la ejecución de obras de sustitución parcial de la carpintería de la fachada sur en el Instituto de Educación Secundaria Villajunco. El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades, convoca este contrato de obra para la reforma y renovación de elementos carpinteros en la envolvente del edificio educativo. Se requiere experiencia acreditada en trabajos de similar envergadura y clasificación, con abono mensual conforme a certificaciones de obra.
Obras de construcción y mejora del CEIP La Cañada del Fenollar financiadas por la Generalitat Valenciana
Licitación de obras para la ejecución de mejoras y construcción en el Colegio de Educación Infantil y Primaria La Cañada del Fenollar, financiadas a través del programa EDIFICANT de la Generalitat Valenciana. El contrato comprende trabajos de edificación conforme al proyecto técnico elaborado por profesionales especializados, incluyendo aspectos de seguridad y salud en la obra.
Contrato de obras para vallado perimetral de la Escuela Oficial de Idiomas de Castellón de la Plana
Se licita la ejecución de obras para el vallado perimetral de la parcela de la Escuela Oficial de Idiomas de Castellón de la Plana. El contrato se tramita como obra mediante procedimiento simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Se adjudicará al licitador que presente la oferta más ventajosa, comprometiéndose el adjudicatario a ejecutar la totalidad de los trabajos descritos en el proyecto aprobado por la Administración.
Otras licitaciones que pueden ser de tu interés
Licitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en ValenciaLicitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en AlicanteLicitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en CastellónLicitaciones de Trabajos de construcción en ValenciaLicitaciones de Trabajos de construcción en Alicante