Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

El berrueco, Madrid, Comunidad de madrid, España

Anuncio de Licitación

21/05/2025

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

21/05/2025

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

23/06/2025

Finalizado

Anuncio de Formalización

28/07/2025

Perfil del contratante

Anuncio de Adjudicación

28/07/2025

Perfil del contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Ampliación Pabellón Polideportivo El Berrueco

Licitaciones públicas: ejecución de obras para la ampliación del pabellón polideportivo. Ayuntamiento de El Berrueco.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de El Berrueco

Perfil del contratante

Ayuntamiento de El Berrueco

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

350.136,33 €

Importe sin impuestos

289.368,87 €

Valor estimado del contrato

289.368,87 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

21/05/2025

Ultima actualización

28/07/2025

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

6 Meses

Códigos CPV

45223200 - Obras de estructura

45212225 - Trabajos de construcción de polideportivos

45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

Título oficial

El objeto del contrato consiste en la ejecución de las obras descritas en el proyecto básico y de ejecución para la ampliación del pabellón polideportivo municipal situado en la calle Escuelas nº2 de El Berrueco (Madrid), conforme al proyecto aprobado, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 350.136,33 € (IVA incluido), con un plazo de ejecución de 6 meses.

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Manual

Plazo de presentación ofertas

Hasta 23/06/2025

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 23/06/2025

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Otros - Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público,

Calificaciones financieras

  • Otros - Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público,

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Reducción del plazo de ejecución (hasta 20 puntos): 20%
  • Oferta económica (hasta 80 puntos): 80%

Documentos

Resolución

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Según artículo 153 LCSP, para satisfacer las necesidades administrativas expuestas en el procedimiento.

Importe adjudicado

337.881,56 € -3%

Participantes

2

Fecha adjudicación

21/07/2025

Licitaciones similares

Contrato de obra para la ejecución del proyecto de arreglo de la pista deportiva en el CEIP Ruperto Fernández Tenllado de Córdoba

Licitación de obra pública mediante procedimiento abierto simplificado para la ejecución del proyecto de arreglo y mejora de la pista deportiva ubicada en el Centro de Educación Infantil y Primaria Ruperto Fernández Tenllado, situado en Córdoba. El contrato se regirá conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, con presupuesto base de licitación y valor estimado especificados en el Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares. La entidad licitadora deberá acreditar capacidad y solvencia según los requisitos establecidos en la normativa de contratación pública.

Ayuntamiento de Rute
Abierto simplificado·Rute·Pub. 05/08/2026
Presupuesto111.113,32 EUR
En Plazo
Fin presentación25/08/2026
Ver detalles

Contratación de obra de ejecución de estructura para eliminación de tramos inferiores de escalera exterior de evacuación del Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid

Licitación de obra pública para la ejecución de trabajos de estructura destinados a la eliminación de los tramos inferiores de la escalera exterior de evacuación del edificio sur del Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado y se rige por las disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público. La administración contratante es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Dirección General de Servicios e Inspección.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Abierto simplificado·Madrid·Pub. 05/08/2026
Presupuesto59.251,10 EUR
En Plazo
Fin presentación18/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de adecuación de finca municipal para reubicación de servicios municipales en La Línea de la Concepción

Contratación de obras de adecuación y acondicionamiento de una finca municipal ubicada en las parcelas 1 y 2 de calle Austria y Vía Parque en La Línea de la Concepción, Cádiz. El proyecto tiene como finalidad adaptar el inmueble para permitir la reubicación de servicios municipales. La ejecución se regirá conforme al proyecto técnico, estudio de seguridad y salud, y pliego de prescripciones técnicas específicas.

Ayuntamiento de la Línea de la Concepción
Abierto simplificado·La línea de la concepción·Pub. 05/08/2026
Presupuesto412.893,65 EUR
En Plazo
Fin presentación25/08/2026
Ver detalles

Construcción de Pabellón Polideportivo Cubierto Municipal

Licitación para la ejecución de las obras de construcción de un pabellón polideportivo cubierto municipal. El proyecto, redactado por el Arquitecto Manuel Antonio Navarro Mármol, persigue proporcionar instalaciones deportivas cubiertas que permitan la práctica de actividades deportivas durante todo el año y la celebración de eventos en condiciones técnicas y funcionales adecuadas. La obra se financia con aportaciones municipales y de la Diputación Provincial de Málaga.

Ayuntamiento de Casarabonela
Abierto simplificado·Casarabonela·Pub. 05/08/2026
Presupuesto1.074.378,69 EUR
En Plazo
Fin presentación25/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras de mejora de pavimentación en Aldemunde - Primera fase

Contratación de obras destinadas a la mejora de la pavimentación en la localidad de Aldemunde, estructurada en formato de procedimiento simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El proyecto incluye los estudios de seguridad y salud, así como la gestión de residuos de construcción y demolición conforme a la normativa vigente. La ejecución se enmarca dentro de criterios transversales de sostenibilidad ambiental, laboral y social.

Ayuntamiento de Carballo
Abierto simplificado·Carballo·Pub. 05/08/2026
Presupuesto196.105,50 EUR
En Plazo
Fin presentación25/08/2026
Ver detalles

Obras de ampliación y reforma del Hospital Residencia Sant Camil del Consorcio Sanitario del Alt Penedès i Garraf

Licitación de obras e instalaciones para la ampliación y reforma del Hospital Residencia Sant Camil gestionado por el Consorcio Sanitario del Alt Penedès i Garraf. El contrato comprende obra civil incluyendo movimiento de tierras, estructuras, envolventes, fachadas, divisiones interiores y paramentos, así como instalaciones técnicas de electricidad, climatización, agua sanitaria, sanejamiento y sistemas de seguridad. Las instalaciones se ubicarán en falsos techos y salas técnicas dedicadas de la nueva ampliación.

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf
Abierto·Pinós·Pub. 05/08/2026
Presupuesto22.126.151,39 EUR
En Plazo
Fin presentación23/10/2026
Ver detalles

Contratación de proyecto y obra de construcción de nave industrial en el Aeropuerto de Castellón

Licitación pública para la contratación integral de proyecto y obra de construcción de una nave destinada a instalaciones para desarrollo de actividad industrial en el Aeropuerto de Castellón. El contrato incluye las fases de proyecto constructivo, dirección de obra y ejecución material de los trabajos, abarcando movimiento de tierras, cimentación, estructura, cubiertas, cerramientos e instalaciones. Se rige por la Ley de Contratos del Sector Público.

Aeropuerto de Castellón
Abierto·Pub. 05/08/2026
Presupuesto251.090,00 EUR
En Plazo
Fin presentación30/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la construcción del nuevo acceso TACC en el Aeropuerto de Son Bonet en Baleares

Licitación de obras públicas para la construcción del nuevo acceso TACC (Traffic and Control Center) del Aeropuerto de Son Bonet en las Islas Baleares. El contrato incluye trabajos de drenaje, pavimentación y obra civil para la ejecución de un nuevo acceso de tráfico controlado. Se requiere que la empresa adjudicataria disponga de personal especializado en dirección de obra, producción de obra civil y responsable de oficina técnica con experiencia acreditada. La ejecución se somete a procedimiento general libre de licitación.

Aena S.M.E., S.A.
Normas internas·Sineu·Pub. 05/08/2026
Presupuesto2.302.208,85 EUR
En Plazo
Fin presentación14/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras para rehabilitación de almacén municipal como pabellón socio-deportivo y reurbanización de calle en la Alqueria de la Comtessa

Contrato administrativo de obras para la rehabilitación de un edificio municipal en desuso destinado a pabellón socio-deportivo, acompañado de la reurbanización de la Calle Sant Antoni en el municipio de la Alqueria de la Comtessa. La actuación busca recuperar patrimonio municipal, eliminar su degradación progresiva y mejorar los servicios públicos mediante la regeneración urbana del entorno.

Ajuntament de L'Alqueria de la Comtessa
Abierto simplificado·Alquería de la condesa·Pub. 04/08/2026
Presupuesto787.015,47 EUR
En Plazo
Fin presentación24/08/2026
Ver detalles

Obras de rehabilitación de vivienda para políticas sociales Mas La Rovira en Sant Esteve de Vallespirans - Ajuntament de les Llosses

Contratación de obras de rehabilitación integral de una vivienda destinada a políticas sociales ubicada en Mas La Rovira, Sant Esteve de Vallespirans. El Ajuntament de les Llosses licita mediante procedimiento abierto simplificado la ejecución de trabajos de estructura, reformas, instalaciones de fontanería, climatización y electricidad. El proyecto técnico ha sido aprobado por el Pleno municipal y financiado con fondos propios. La duración estimada de ejecución es de cuatro meses.

Ajuntament de les Llosses
Abierto simplificado·Les llosses·Pub. 04/08/2026
Presupuesto125.595,62 EUR
En Plazo
Fin presentación24/08/2026
Ver detalles