Licitación Conservación de la biodiversidad en Valladolid

Obras de reurbanización de la calle de la Iglesia de Llers

Obres de reurbanització del carrer de l'Església de Llers

Obra de mantenimiento y mejora del camino existente para optimizar la conectividad peatonal entre el carrer Àngel Guimerà y el molí de ca l'Almiralló - Ajuntament de La Pobla de Claramunt

El Ajuntament de La Pobla de Claramunt licita la contratación de obras de adecuación de un camino existente destinado a mejorar la conectividad y accesibilidad peatonal en el tramo comprendido entre el carrer Àngel Guimerà y el molí de ca l'Almiralló, fase inicial del proyecto. La administración busca contratar con una empresa especializada que disponga de garantía de buen desempeño para ejecutar los trabajos contemplados en el proyecto aprobado, ya que el ayuntamiento no posee infraestructura ni personal adecuado para esta actuación.

Obras de recuperación y mejora de la Olmeda de Torre Ramona, segunda fase - Gobierno de Zaragoza

Licitación pública para la ejecución de obras correspondientes a la segunda fase del proyecto de recuperación de la Olmeda de Torre Ramona en Zaragoza. El Gobierno de Zaragoza convoca este contrato de obras por un importe de aproximadamente 1,19 millones de euros. Las actuaciones están dirigidas a la regeneración y mejora de este espacio natural o zona verde, como parte de un proyecto integral de recuperación ambiental y territorial en la ciudad de Zaragoza.

Obras de asfaltado de la calle Las Margaritas en Benahavís

Licitación de obras de asfaltado y mejora de la infraestructura viaria en la calle Las Margaritas del municipio de Benahavís, Málaga. El proyecto es convocado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benahavís con un presupuesto de licitación superior a ciento treinta mil euros. Las obras comprenden la pavimentación y acondicionamiento del viario municipal para mejorar la circulación y el estado de la vía pública, conforme a los estándares técnicos aplicables en materia de carreteras locales y trabajos generales de ingeniería civil.

Obras de renovación de señalética básica del Camino Lebaniego en los tramos norte y vadiniense

Contratación de obras para la renovación integral de la señalización básica del Camino Lebaniego, abarcando los tramos norte y vadiniense. Los trabajos incluyen la instalación, sustitución y mejora de elementos de señalética siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto, con un plazo de ejecución de seis meses desde el replanteo.

Contrato de obras de rehabilitación de tramos del Jardín del Turia

Licitación de contrato de obras para la rehabilitación de los tramos X y XI del Jardín del Turia. Se trata de un contrato administrativo de obras regulado por la Ley de Contratos del Sector Público. El contrato incluye la ejecución de trabajos conforme al proyecto técnico, programa de trabajo y cuadros de precios. La empresa adjudicataria deberá disponer de los medios personales y materiales necesarios, incluyendo un jefe de obra con titulación en ingeniería civil o arquitectura que coordine todos los trabajos y sea interlocutor de la dirección.

Obras de adecuación del cauce del río para actividades deportivas, cuarta fase, en Algarrobo

Contrato de obras administrativas para la ejecución de las actuaciones de adecuación del cauce del río destinadas a actividades deportivas en su cuarta fase de desarrollo en el municipio de Algarrobo. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto con criterios de mejor relación calidad-precio. El presupuesto de ejecución material asciende a 791.576,89 euros, requiriéndose clasificación del contratista en categoría 3, grupo A movimiento de tierras, subgrupo 2 explanaciones.

Obras de reurbanización de la Plaza Dr Fleming en Cullera

Se licitan las obras de reurbanización de la Plaza Dr Fleming en Cullera. El contrato incluye la ejecución de trabajos de urbanización de la plaza, con distribución de presupuesto en anualidades según lo indicado en el anexo. Se establecen criterios de adjudicación basados en oferta económica y otros parámetros, obligaciones de seguridad y salud, plan de trabajos, y condiciones de ejecución conforme a la normativa de contratación del sector público.

Contrato de obra para la renovación de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento

Contratación de obras para la ejecución del proyecto de renovación de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento durante el año dos mil veinticinco. El adjudicatario será responsable de la ejecución completa de las prestaciones, incluyendo la obtención de autorizaciones administrativas, legalización de instalaciones, puesta en marcha de equipos y comprobación de funcionamiento de las instalaciones, así como de todos los trabajos facultativos, carteles informativos y gestión de tasas ante administraciones competentes. El contrato se adjudica considerando el menor importe ofertado y el plazo de ejecución propuesto.

Contrato de ejecución de actuaciones de mejora selvícola en el monte de utilidad pública V168 Ganaciendas del término municipal de Requena

Se licita la ejecución de actuaciones de mejora selvícola en el monte de utilidad pública V168 denominado Ganaciendas, situado en el término municipal de Requena. El contrato comprende la realización de trabajos forestales según proyecto aprobado por la Administración, incluyendo todos los elementos necesarios para la correcta utilización de la obra. El proyecto se formaliza conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, regulando la adjudicación, formalización y ejecución del contrato con sujeción a los criterios y requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.