Lugar de ejecución
Plaza mayor, 1, Yebes, Guadalajara, Castilla-la mancha, España
¿Cómo invierte el Ayuntamiento de Yebes?
Ver transparenciaConsulta gratis todos los contratos, la inversión pública y los principales adjudicatarios de este ayuntamiento.
Anuncio de Licitación
07/05/2020
Perfil del Contratante
Anuncio de Pliegos
07/05/2020
Perfil del Contratante
Fin Plazo Presentación
02/06/2020
Finalizado
Anuncio de Adjudicación
16/07/2020
Perfil del Contratante
Anuncio de Formalización
28/07/2020
Perfil del Contratante
¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?
Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.
Construcción de edificio municipal en la Avenida del Parque, 4, (manzana 1.23.1 del sector 1 - Estación Ave del POM)
Perfil del contratante
Perfil del contratante
¿Cómo invierte el Ayuntamiento de Yebes?
Ver transparenciaConsulta gratis todos los contratos, la inversión pública y los principales adjudicatarios de este ayuntamiento.
Licitaciones similares
Obras de reforma de oficinas y espacios formativos en centro logístico multiservicios de la Mancomunidad del Salnés
Contratación de obras de rehabilitación y reforma de una nave industrial ubicada en Ribadumia, provincia de Pontevedra, destinada a funcionar como centro logístico integral y multiservicios de la Mancomunidad del Salnés. Las obras comprenden la reforma de oficinas y espacios formativos en el polígono industrial Sete Pías. La ejecución se llevará a cabo mediante procedimiento abierto de licitación electrónica, financiado por convenio con la Deputación Provincial de Pontevedra y fondos propios de la Mancomunidad.
Ejecución de obras de rehabilitación de cubiertas en edificios de oficinas y archivo de GESPESA
Contrato de obras para la rehabilitación de cubiertas de los edificios que alojan las oficinas y el archivo de GESPESA, ubicados en Mérida. El adjudicatario será responsable de la ejecución material de las obras conforme al proyecto redactado, bajo criterios técnicos, legales y administrativos adecuados. Los pagos se realizarán sucesivamente, con el setenta y cinco por ciento del presupuesto tras la finalización y recepción positiva de la obra.
Obra de reforma integral del Módulo B del Edificio de Plaza San Juan de la Cruz en Madrid para el Ministerio de Transición Ecológica
Licitación pública para la ejecución de obra de reforma integral del Módulo B del Edificio ubicado en Plaza San Juan de la Cruz, número 10, en Madrid, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El proyecto, gestionado por la Dirección General de Servicios, contempla la modernización completa de la estructura, instalaciones y acabados del módulo edificatorio, con un presupuesto de más de siete millones de euros. La intervención incluye trabajos de demolición selectiva, rehabilitación estructural, instalación de sistemas mecánicos, eléctricos y sanitarios actualizados, así como acabados interiores y exteriores conforme a normativa vigente.
Obras de reforma integral de dependencias del edificio sede de la Autoridad Portuaria de A Coruña
Contratación de obras de reforma en distintas dependencias del edificio administrativo de la Autoridad Portuaria de A Coruña. El proyecto comprende la ejecución independiente de varias partes que, por su naturaleza y el reducido ámbito de actuación, se adjudicarán como un único contrato. Se requiere clasificación oficial como contratista de obras para empresas que cumplan los umbrales establecidos. El plazo de ejecución es de tres meses, contados desde la formalización del acta de replanteo, con garantía de un año.
Contrato de obras de ampliación de dependencias municipales por procedimiento abierto simplificado sumario
Contrato administrativo de obras para la ampliación de dependencias municipales licitado por procedimiento abierto simplificado sumario. Las actuaciones a ejecutar se detallan en el proyecto técnico redactado por arquitecto profesional. El contrato se adjudica considerando múltiples criterios, incluyendo precio y plazo de ejecución, con una duración estimada de dos meses desde la firma del acta de replanteo. La administración no exige acreditación de solvencia económica, financiera o técnica de los licitadores.
Contrato de obras de acondicionamiento general del edificio de Alcalá 92
Licitación pública para la ejecución de obras de acondicionamiento general en el edificio ubicado en Alcalá 92. El contrato tiene carácter administrativo conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y se rige por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la normativa estatal de contratos públicos y la legislación de protección de datos. Podrán participar empresas españolas o extranjeras que cumplan los requisitos de capacidad y solvencia establecidos en la normativa vigente.
Contrato de obras de mejora de eficiencia energética del Palacio de Justicia de Soria
Se licita la ejecución de obras de mejora de eficiencia energética en el Palacio de Justicia de Soria, consistentes en la sustitución de equipos e instalaciones para reducir emisiones de CO2 y consumo de energía primaria no renovable en más del treinta por ciento. Las actuaciones incluyen optimización de luminarias, instalaciones de agua, reforma de sala de calderas y dotación de sistemas de refrigeración general y ventilación en zonas no reformadas anteriormente, respetando el nivel de catalogación del edificio.
Contratación de obras de reforma y mejora de la accesibilidad en el centro administrativo de Fraternidad-Muprespa en Girona
Fraternidad-Muprespa licita los trabajos de ejecución de obras de reforma y mejora de la accesibilidad en su centro administrativo ubicado en Girona. El contratista debe realizar las labores de construcción conforme a los pliegos de condiciones, el proyecto técnico y las instrucciones de la Dirección Facultativa. El adjudicatario debe garantizar la ejecución mediante los medios personales y materiales suficientes, mantener los servicios públicos durante las obras y responsabilizarse de los defectos derivados de su ejecución durante el plazo de garantía.
Contrato de obras de reforma integral de oficina de Cesce, S.A. en Murcia
Licitación de contrato de obras para la reforma de la oficina de Cesce, S.A. ubicada en calle Gran Vía Escultor Salcillo, 13, entresuelo de Murcia. El contrato se rige por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y por derecho privado mercantil. El presupuesto base de licitación asciende a trescientos cuarenta y seis mil ochocientos treinta y un euros con treinta y ocho céntimos. La presentación de ofertas implica aceptación incondicional de los términos y condiciones del pliego.
Contrato de obras de reforma y reparaciones en la Oficina Local de Tráfico de Alcalá de Henares
Licitación de contrato de obras para la ejecución de reformas y reparaciones diversas en la Oficina Local de Tráfico ubicada en Alcalá de Henares, Madrid. El proyecto, redactado por arquitecto profesional, comprende múltiples trabajos de mantenimiento y mejora del inmueble situado en Rotonda de Alfonso XIII. La Jefatura Central de Tráfico actúa como órgano de contratación en procedimiento abierto simplificado ordinario.
Otras licitaciones que pueden ser de tu interés
Licitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en ToledoLicitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en Ciudad RealLicitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en CuencaLicitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en GuadalajaraLicitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en Albacete