Contrato de obras de II Plan de asfaltado (avenidas y vías públicas principales) de Talavera de la Reina.

Calificaciones técnicas

• Trabajos realizados - Artículo 88 apartado/s: 88.3 LCSP Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución , que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato. Se acreditará mediante certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. La clasificación requerida para la empresa adjudicataria de las obras suple la necesidad de otros criterios de solvencia.

Calificaciones financieras

• Cifra anual de negocio - Artículo 87 apartado/s: 87.3 a) Requisitos mínimos de solvencia y acreditación documental: El volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. La clasificación requerida para la empresa adjudicataria de las obras suple la necesidad de otros criterios de solvencia.

Calificaciones específicas

• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
• No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades

Garantías financieras

• Final - x5

Términos de adjudicación

• Ampliación de plazo de garantía: 10%
• Reducción de plazo de ejecución: 8%
• Propuesta económica: 82%