Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

La atalaya, Gran canaria, Canarias, España

Anuncio de Licitación

17/08/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

17/08/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

15/09/2026

Finaliza en 29 días

Anuncio de Adjudicación

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Contrato de obras para la instalación de nuevos filtros de arena EDAM La Aldea II

Contratación de un contrato administrativo de obras para la instalación de nuevos filtros de arena en la estación depuradora EDAM La Aldea II. El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria licita esta obra cuya ejecución se realizará conforme a lo especificado en el pliego de prescripciones técnicas particulares y el proyecto de obras. El contrato incluye revisión de precios según los índices aplicables y se rige por la Ley de Contratos del Sector Público.

Perfil del contratante

Aguas de Gran Canaria

Perfil del contratante

Aguas de Gran Canaria

Datos generales

Estado

En Plazo

Presupuesto base de licitación

723.644,76 €

Importe sin impuestos

723.644,76 €

Valor estimado del contrato

723.644,76 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

17/08/2026

Ultima actualización

17/08/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

6 Meses

Códigos CPV

45252126 - Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de agua potable

45259000 - Reparación y mantenimiento de instalaciones

45232430 - Obras para el tratamiento de agua

Título oficial

Instalación de nuevos filtros de arena EDAM La Aldea II

Proceso de licitación

Proceso

Procedimiento Abierto

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 15/09/2026

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

-

Términos y Calificaciones

Calificaciones específicas

  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra. - No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
  • No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
  • Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Términos de adjudicación

  • Propuesta económica: 45%
  • Propuesta técnica: 45%
  • Incremento del plazo de garantía: 10%

Documentos

Resolución

Aún no se ha presentado el anuncio de adjudicación.

Sigue esta licitación y te avisaremos cuando se presente la resolución.

Licitaciones similares

Contrato administrativo de obras para la instalación de sistema de desplazamiento y limpieza química en la IDAM de Bocabarranco

Licitación de un contrato administrativo de obras para la instalación de un sistema de desplazamiento y limpieza química en las instalaciones de la IDAM de Bocabarranco. El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria adjudica esta contratación conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El presupuesto base se detalla en el Cuadro de Características, incluyendo todos los factores de valoración, gastos de ejecución y tributos aplicables, excluido el IGIC.

Aguas de Gran Canaria
Abierto·La atalaya·Pub. 17/08/2026
Presupuesto391.018,11 EUR
En Plazo
Fin presentación15/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de impermeabilización de depósitos de agua - Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria

Contrato administrativo de obras para la impermeabilización de los depósitos Llano Parra I y II, licitado por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y establece que el presupuesto máximo, tributos y gastos de ejecución deben incluirse en las ofertas, excluyendo el IGIC. La duración, plazo de ejecución y revisión de precios se especifican en el Cuadro de Características del contrato. El adjudicatario debe cumplir los requisitos de aptitud técnica y no estar incurso en prohibición de contratar.

Aguas de Gran Canaria
Abierto·La atalaya·Pub. 17/08/2026
Presupuesto806.856,96 EUR
En Plazo
Fin presentación15/09/2026
Ver detalles

Obras de recuperación de bastidor de desalación de agua en la planta Lanzarote III - Consorcio del Agua de Lanzarote

Licitación pública para la recuperación y rehabilitación del bastidor de desalación con capacidad de tratamiento de diez mil metros cúbicos diarios en la planta Lanzarote III, ubicada en la Central de Desalación Díaz Rijo de Punta de los Vientos en el municipio de Arrecife. El Consorcio del Agua de Lanzarote convoca este proceso de contratación para ejecutar trabajos de reparación, restauración y puesta en funcionamiento de las instalaciones de desalación de agua que conforman infraestructura crítica para el abastecimiento hídrico del archipiélago canario.

Consorcio del Agua de Lanzarote
Abierto·Arrecife·Pub. 15/08/2026
Presupuesto6.482.785,09 EUR
En Plazo
Fin presentación01/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de mejora del alumbrado público en las urbanizaciones Loma Verde y La Atalaya de Albolote

Se licita la ejecución de obras de mejora del alumbrado público en diversas calles de las urbanizaciones Loma Verde (UE-21III) y La Atalaya (UE-23) del municipio de Albolote. Las actuaciones incluyen la instalación de equipo de alumbrado exterior y reparación de instalaciones existentes. El contrato se adjudica en su totalidad sin división en lotes para garantizar la coordinación y uniformidad en la ejecución, así como optimizar recursos y plazos de realización.

Ayuntamiento de Albolote
Abierto simplificado·Albolote·Pub. 13/08/2026
Presupuesto74.228,84 EUR
En Plazo
Fin presentación02/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de renovación de infraestructuras de abastecimiento de agua y mejora de calidad hídrica en localidades asturianas

Contratación de obras de renovación de infraestructuras de abastecimiento y tratamiento de aguas en ocho núcleos de población asturianos. Las actuaciones incluyen sustitución de tuberías de suministro, interconexión de redes de distribución, mejora de depósitos de almacenamiento, adecuación de acometidas y optimización de sistemas de cloración. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio.

Ayuntamiento de Illas
Abierto simplificado·Poli·Pub. 13/08/2026
Presupuesto57.868,14 EUR
En Plazo
Fin presentación02/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras urgentes en la presa de Torrecaballeros - Mancomunidad Fuente del Mojón

Contratación de obras urgentes de reparación y actuaciones en la presa de Torrecaballeros ubicada en Segovia. La Mancomunidad Fuente del Mojón licita mediante procedimiento abierto simplificado la ejecución de trabajos de ingeniería civil necesarios para garantizar la seguridad y funcionamiento de la infraestructura hidráulica. El proyecto incluye las prestaciones descritas en la memoria valorada redactada por el Ingeniero de Caminos, ejecutándose en su integridad por un único contratista para asegurar la coordinación adecuada de las diferentes actuaciones.

Mancomunidad de Municipios Fuente del Mojón
Abierto simplificado·Torrecaballeros·Pub. 13/08/2026
Presupuesto66.651,90 EUR
En Plazo
Fin presentación02/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la mejora de la estación de tratamiento de agua potable Mas de Pons en Torres de Segre

Contrato de obras para la mejora de la estación de tratamiento de agua potable Mas de Pons gestionada por el Ayuntamiento de Torres de Segre. Las obras incluyen la instalación de un filtro de arcilla expandida con válvulas, equipo ultravioleta específico para clostridium, filtro de carbón activo con válvulas y sistema de cloración final con panel de control. El procedimiento de selección será abierto simplificado, con adjudicación basada en la mejor relación calidad-precio. La ejecución se llevará a cabo en la ubicación de la planta de tratamiento situada en Utxesa.

Ajuntament de Torres de Segre
Abierto simplificado·La baronia de rialb·Pub. 12/08/2026
Presupuesto107.185,20 EUR
En Plazo
Fin presentación01/09/2026
Ver detalles

Obras de mejora de la estación de tratamiento de agua potable Pescadores de Torres de Segre

Contratación de obras para la mejora de la estación de tratamiento de agua potable Pescadores en Torres de Segre, provincia de Lleida. El proyecto incluye la instalación de una planta de tratamiento con filtro de arcilla expandida, equipo ultravioleta específico para Clostridium, filtro de carbón activo y sistema de cloración final. El objetivo es cumplir con la normativa de agua de consumo respecto a plaguicidas, Clostridium perfringens y colonias bacterianas. El Ayuntamiento de Torres de Segre gestiona directamente el servicio de agua potable municipal.

Ajuntament de Torres de Segre
Abierto simplificado·La baronia de rialb·Pub. 12/08/2026
Presupuesto121.479,48 EUR
En Plazo
Fin presentación01/09/2026
Ver detalles

Obras de corrección de deficiencias en instalaciones de combustible

Contratación de obras para la corrección de deficiencias en instalaciones de combustible, incluyendo transporte, instalación, puesta en funcionamiento y retirada de equipos antiguos. El plazo de ejecución se extiende desde la firma del contrato hasta el 5 de diciembre de 2026. La adjudicación se realizará conforme a pluralidad de criterios técnicos y económicos.

Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE)
Abierto simplificado·Zaragoza·Pub. 12/08/2026
Presupuesto399.792,00 EUR
En Plazo
Fin presentación01/09/2026
Ver detalles