Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Artenara, Canarias, España

Anuncio de Licitación

14/05/2021

Perfil del Contratante

Anuncio de Pliegos

14/05/2021

Perfil del Contratante

Fin Plazo Presentación

03/06/2021

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

13/08/2021

Perfil del Contratante

Anuncio de Formalización

16/09/2021

Perfil del Contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Depósito de clasificacion de residuos en el termino municipal de Artenara

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Artenara

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Artenara

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

848.661,41 €

Importe sin impuestos

793.141,50 €

Valor estimado del contrato

793.141,50 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

14/05/2021

Ultima actualización

16/09/2021

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

9 Meses

Códigos CPV

45213000 - Trabajos de construcción de locales comerciales, almacenes y edificios industriales, edificios relacionados con el transporte

45223200 - Obras de estructura

45213200 - Trabajos de construcción de almacenes y edificios industriales

45262311 - Trabajos de estructuras de hormigón

45400000 - Acabado de edificios

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 03/06/2021

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 03/06/2021

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Otros - Se presentará declaración responsable conforme ANEXO III, si bien el propuesto como adjudicatario deberá acreditar los requisitos en el momento de la propuesta de adjudicación (15 y 19 PCAP).

Calificaciones financieras

  • Otros - Se presentará declaración responsable conforme ANEXO III, si bien el propuesto como adjudicatario deberá acreditar los requisitos en el momento de la propuesta de adjudicación (15 y 19 PCAP).

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar
  • No prohibición para contratar
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Garantías financieras

  • Final - x5
  • Especial - 0,00 EUR

Términos de adjudicación

  • 3. Reducción del plazo de ejecución de las obras.: 10%
  • 2. Ampliación del plazo de garantía contractual.: 15%
  • 1. Precio de la proposición económica: 75%

Documentos

Resolución

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Adjudicación del contrato de obra construcción de “Depósito de clasificación de residuos en el término municipal de Artenara” a FOMENTO Y CONSTRUCCIONES ROQUE NUBLO, S.L. por ser la empresa que ha obtenido la mayor puntuación conforme a los criterios de adjudicación cuantificable automáticamente previstos en el pliego de prescripciones administrativas particulares, conforme se detalla a continuación: - 1. Oferta económica: 649.980,00 euros (sin IGIC). Motivo: Menor precio. - 2. Plazo de garantía contractual: 45 meses Motivo: Mayor garantía contractual. - 3. Plazo de ejecución de las obras: 90 días. Motivo: Menor plazo de ejecució

Importe adjudicado

695.478,60 € -18%

Participantes

2

Fecha adjudicación

03/08/2021

Licitaciones similares

Obras de refuerzo estructural y adecuación de espacios en Can Luna - Ayuntamiento de Llucmayor

Contratación de las obras de refuerzo estructural del edificio Can Luna, incluyendo intervenciones en el techo de planta baja y adecuación de espacios en la planta piso para la futura habilitación de sala de exposiciones, núcleo de servicios y sala de actos. El contrato corresponde a la primera fase del proyecto de rehabilitación del inmueble y su ejecución se desarrollará durante el ejercicio presupuestario de dos mil veintiséis.

Ajuntament de la Garriga
Abierto simplificado·La garriga·Pub. 10/09/2026
Presupuesto127.507,45 EUR
En Plazo
Fin presentación30/09/2026
Ver detalles

Obra de creación de salas polivalentes - Ayuntamiento de Monteagudo

Licitación pública para la creación de salas polivalentes promovida por el Ayuntamiento de Monteagudo. El proyecto contempla la construcción y acondicionamiento de espacios multiusos destinados a actividades culturales, sociales y comunitarias. La intervención incluye trabajos de preparación del terreno, construcción de estructura, instalaciones técnicas y acabados interiores. Presupuesto de licitación de doscientos setenta y cinco mil euros aproximadamente. El contrato se encuentra actualmente en plazo de presentación de ofertas.

Ayuntamiento de Monteagudo
Abierto·Monteagudo·Pub. 07/09/2026
Presupuesto275.010,62 EUR
En Plazo
Fin presentación22/09/2026
Ver detalles

Obras de rehabilitación del paso inferior San Antón y San Basilio

Contrato de obras para la rehabilitación integral del paso inferior San Antón y San Basilio, que incluye demolición selectiva, evacuación de escombros, reacondicionamiento estructural y repavimentación de la infraestructura. La Administración licita este proyecto mediante procedimiento abierto simplificado para restaurar la funcionalidad y seguridad de la estructura subterránea.

Ayuntamiento de Murcia
Abierto simplificado·Bullas·Pub. 28/08/2026
Presupuesto180.627,63 EUR
Cierra en 2 días
Fin presentación17/09/2026
Ver detalles

Obras de reparación de elementos estructurales del Balneario de La Palma y El Real - Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Licitación de obras de reparación y rehabilitación de elementos estructurales del Balneario de La Palma y El Real, convocada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. El proyecto contempla intervenciones en la estructura del edificio histórico para garantizar su conservación y estabilidad. Se trata de trabajos especializados en patrimonio histórico que requieren experiencia en restauración de construcciones de valor cultural. El importe estimado del contrato alcanza los 338.270,01 euros.

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Otros·Medina sidonia·Pub. 28/08/2026
Presupuesto338.270,01 EUR
En Plazo
Fin presentación23/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de mejora de seguridad y evacuación en la grada Norte y Oeste del Palacio Josep Mora de Mataró

Contrato administrativo de obras para mejorar las condiciones de uso y seguridad en los recorridos de evacuación de la grada Norte y Oeste del Palacio Josep Mora. Los trabajos se centran en reformar las salidas de evacuación existentes del pabellón, que actualmente presentan deficiencias que limitan considerablemente el aforo del equipamiento. Mediante estas intervenciones se consigue incrementar la capacidad de ocupación a novecientas sesenta personas. El Ajuntament de Mataró licita estas obras para garantizar la viabilidad operativa del recinto.

Ajuntament de Mataró
Abierto simplificado·Mataró·Pub. 24/08/2026
Presupuesto627.015,90 EUR
En Plazo
Fin presentación14/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras para construcción de vivienda pública en alquiler en Pozondón

Licitación de obras para la construcción de una vivienda de titularidad municipal destinada al alquiler en el municipio de Pozondón, localizada en la calle Doctor Martínez Fornes. El proyecto tiene como finalidad fijar población y asentamiento en la zona. Se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a criterios de mejor relación calidad-precio.

Ayuntamiento de Pozondón
Abierto simplificado·Pozondón·Pub. 24/08/2026
Presupuesto110.816,87 EUR
En Plazo
Fin presentación14/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de estabilización de deslizamiento en las calles Uriquí y Santa Argentea

Contrato de ejecución de obras de estabilización de un deslizamiento de terreno ubicado en las calles Uriquí y Santa Argentea. El órgano de contratación efectuará la dirección facultativa e inspección de las obras conforme a la normativa de la LCSP y al Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a proyectos y ejecución de obras municipales. La dirección e inspección de la obra será responsable de vigilar la correcta realización y ejecución de los trabajos, el control de materiales y el cumplimiento de las instrucciones técnicas establecidas en el contrato.

Ayuntamiento de Álora
Abierto·Álora·Pub. 20/08/2026
Presupuesto93.422,45 EUR
Cierra hoy
Fin presentación15/09/2026
Ver detalles

Obras de reformado de viviendas plurifamiliares de protección oficial con aparcamientos y trasteros en la Manzana 9 del ámbito Buenavista de Santiponce (Sevilla)

Licitación de obras de construcción y reformado de un proyecto residencial compuesto por veintisiete viviendas plurifamiliares de protección oficial, aparcamientos y trasteros ubicado en la Manzana 9 del Plan Parcial Ámbito Buenavista de Santiponce (Sevilla). El Ayuntamiento de Santiponce licita la ejecución material de estas obras, financiadas mediante el Plan de Inversiones en Vivienda Municipal Protegida en Alquiler con subvención de la Diputación de Sevilla. El contrato incluye la ejecución completa de la obra con un plazo de veinticinco meses.

Ayuntamiento de Santiponce
Abierto·Santiponce·Pub. 17/08/2026
Presupuesto4.658.683,51 EUR
En Plazo
Fin presentación14/09/2026
Ver detalles

Obras de ampliación del osario y mejoras complementarias del funicular de Sant Joan en la Explotación de Montserrat de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña

Licitación de obras para la ampliación del osario de Sant Joan inferior y ejecución de obras complementarias del funicular de Sant Joan en la Explotación de Montserrat de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña. El contrato incluye trabajos de construcción con un presupuesto base de licitación y la posibilidad de modificaciones para situaciones no previstas detectadas durante la ejecución. El plazo máximo de ejecución es de tres semanas, estimado entre enero de dos mil veintisiete.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Abierto simplificado·Barcelona·Pub. 07/08/2026
Presupuesto150.000,00 EUR
En Plazo
Fin presentación25/09/2026
Ver detalles

Contratación de obra de ejecución de estructura para eliminación de tramos inferiores de escalera exterior de evacuación del Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid

Licitación de obra pública para la ejecución de trabajos de estructura destinados a la eliminación de los tramos inferiores de la escalera exterior de evacuación del edificio sur del Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado y se rige por las disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público. La administración contratante es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Dirección General de Servicios e Inspección.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Abierto simplificado·Madrid·Pub. 05/08/2026
Presupuesto59.251,10 EUR
Cierra en 3 días
Fin presentación18/09/2026
Ver detalles