Licitación Derribo inmueble en Binéfar - Licitación

Obras de ejecución subsidiaria para cumplimiento de legalidad urbanística del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

Licitación de obras de carácter administrativo para ejecutar acciones que aseguren el cumplimiento de la legalidad urbanística en el municipio de Chiclana de la Frontera. Las prestaciones incluyen trabajos de demolición y construcción coordinados de forma unitaria entre todos los intervinientes. La financiación se canaliza mediante aplicación presupuestaria municipal con condición suspensiva de disponibilidad de crédito en ejercicio posterior. La empresa adjudicataria asume la totalidad de gastos derivados de la ejecución, incluyendo tributos, tasas y cánones aplicables.

Obras de acondicionamiento de la calle Alfonso I el Batallador en Sariñena

Contrato administrativo de obras para el acondicionamiento integral de un tramo de la calle Alfonso I el Batallador en el municipio de Sariñena. Las actuaciones comprenden trabajos de demolición, instalación de tuberías para abastecimiento de agua potable y alcantarillado, y pavimentación de la calzada. El plazo de ejecución se establece en tres meses.

Redacción del proyecto ejecutivo y dirección de ejecución de obras de adecuación de parcela del complejo municipal de piscinas de Sant Feliu de Llobregat

Se contrata la redacción del proyecto ejecutivo y la posterior dirección y ejecución de las obras de adecuación de la parcela del complejo municipal de piscinas ubicado en Sant Feliu de Llobregat. El contrato incluye servicios de arquitectura, ingeniería, planificación y gestión de obras, así como trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno. La licitación se realiza mediante procedimiento simplificado conforme a la normativa de contratación pública española.

Contrato de obras de reordenación y acondicionamiento de plazas públicas en Olvés

Licitación de obras para la reordenación y acondicionamiento de la plaza del Pilar y conclusión de la plaza pública de la zona del silo en Olvés. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado en dos lotes. Las empresas licitadoras deberán acreditar solvencia económica, financiera y técnica, contar con clasificación en el grupo de obras viales sin cualificación específica y aportar compromiso de adscripción del personal técnico responsable de la ejecución.

Contrato de obras de demolición parcial y consolidación estructural de inmueble municipal en Pozán de Vero

Licitación de obras de demolición parcial y consolidación estructural de un inmueble municipal situado en Calle Mayor número once de Pozán de Vero. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado sumario, sin división en lotes. Las obras incluyen tanto tareas de demolición como labores de consolidación de la estructura del edificio, con un plazo de ejecución de un mes desde la firma del acta de replanteo.

Contrato de obra de derribo de edificio ruinoso en Avenida Primero de Junio, Venta de Baños

Contrato de obra para el derribo completo de un edificio ruinoso ubicado en la Avenida Primero de Junio número 52 en Venta de Baños, Palencia. La ejecución se realiza bajo procedimiento abierto simplificado abreviado con tramitación ordinaria y criterio único de adjudicación. El plazo de ejecución es de cuatro meses a partir de la firma del acta de replanteo e inicio. El contratista asume la ejecución a riesgo y ventura, debiendo cumplir con la normativa de seguridad y salud en el trabajo, así como con las obligaciones medioambientales aplicables.

Contrato administrativo de obras de renovación de aceras y acometidas de agua en calle Costa de El Bayo

Licitación de obras mediante procedimiento abierto simplificado para la renovación integral de aceras y sistemas de acometidas de agua en la calle Costa de El Bayo. El contrato tiene plazo de ejecución estimado de seis meses y se financia con cargo a los presupuestos municipales. Podrán participar empresarios españoles o extranjeros con plena capacidad de obrar, solvencia económica, financiera y técnica acreditada, e inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

Obras de demolición y ampliación del pabellón de lucha con nuevos vestuarios del Centro de Tecnificación Deportiva Islas Baleares

Contratación de obras de demolición y ampliación del pabellón de lucha perteneciente al Centro de Tecnificación Deportiva Islas Baleares, incluyendo la construcción de nuevos vestuarios. El proyecto abarca intervenciones estructurales en la instalación deportiva destinada al desarrollo y tecnificación de atletas en la disciplina de lucha, mejorando la dotación de espacios auxiliares e infraestructuras deportivas.

Contrato de obras de demolición y saneo de parcela en Lemoa

Se licita el contrato de obra para la retirada de ruinas y saneo de la parcela ubicada en el número 15 de Estaziño auzoa en Lemoa. El proyecto, redactado por Ingeniería y Demoliciones S.L., incluye la demolición de estructuras y la limpieza integral del terreno. El valor estimado del contrato asciende a 347.030,10 euros sin IVA, con un plazo de ejecución de tres meses. El sistema de determinación del precio se basa en precios unitarios según la oferta seleccionada.

Obras de ejecución del muro de contención en Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La Laguna

Licitación de obras para la ejecución de un muro de contención en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La Laguna, ubicada en San Cristóbal de La Laguna. El proyecto, con un presupuesto de 601.342,44 euros, comprende los trabajos de preparación del terreno, construcción e instalación de la estructura de contención necesaria para la estabilización y consolidación del talud de la parcela. Se requiere experiencia en obras de ingeniería civil y dominio de técnicas de contención y movimiento de tierras para garantizar la seguridad estructural y durabilidad de la obra.