Licitación Dirección facultativa nuevo parque de bomberos

Calificaciones técnicas

• Trabajos realizados - La solvencia técnica o profesional se acreditará por el licitador en base a lo indicado en el apartado a) del artículo 90.1 de la LCSP, esto es, mediante la ejecución de contratos de servicios en los últimos tres años, avaladas por certificados de buena ejecución, relacionadas directamente con el objeto del contrato, por importe igual o superior al valor estimado del contrato, es decir, por importe igual o superior a 82.644,63 €. En relación al anterior apartado se entenderán como contratos de servicios relacionados directamente con el objeto del contrato, aquellos cuyo objeto sea la dirección facultativa, incluyendo en su caso la coordinación de seguridad y salud, de obras de edificación. En la relación se deberá indicar el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los servicios. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. En caso de empresas de nueva creación, en base a lo indicado en el apartado 90.4 de la LCSP, la solvencia técnica de estas empresas se entenderá acreditada a través de lo indicado en el artículo 90.1.b), esto es, mediante la indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, que se proponen para participar en el contrato, que deberá coincidir con el personal mínimo (Director de Obra, Director de Ejecución de la Obras y Coordinador de Seguridad y Salud) participantes en el contrato.

Calificaciones financieras

• Cifra anual de negocio - La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará por el licitador en base a la cifra anual de negocios en la actividad de ejecución del servicio, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si es menor) por importe igual o superior al valor estimado del contrato. La acreditación de este requisito se realizará como regla general mediante la aportación del resumen de la declaración de IVA presentada a la AEAT (modelo 390). Cuando el licitador sea una entidad que no esté obligada a realizar declaración de IVA, ese porcentaje deberá reflejarse en las cuentas anuales de la entidad de los tres últimos ejercicios, aprobadas por el órgano competente, e inscritas, en su caso, en el registro público correspondiente. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Además, de acuerdo con lo indicado en el artículo 87.1.b) se deberá acreditar la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al 50% del valor estimado del contrato de obras, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al indicado previamente, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 150 de la Ley de Contratos del Sector Público. Por lo tanto, la solvencia económica y financiera se acreditará por los licitadores por lo siguientes medios: Cifra anual de negocios en la actividad de ejecución del servicio, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos, por importe igual o superior a 82.644,63 €. Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al 50% del valor estimado del contrato de obras, es decir, por importe igual o superior a 1.425.619,83 €.

Calificaciones específicas

• Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
• Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Garantías financieras

• Especial - x5
• Final - x5

Términos de adjudicación

• C.1. Mejor propuesta económica.: 46%
• C.2. Incremento del número de VISITAS sobre el mínimo establecido.: 34%
• C.3. Incremento de la periodicidad de emisión de INFORMES sobre la marcha constructiva y económica de las obras.: 20%