Licitaciones.io
Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Avenida isabel de farnesio, 2 bis, Boadilla del monte, Madrid, Comunidad de madrid, España

Anuncio de Licitación

04/11/2020

Perfil del Contratante

Anuncio de Pliegos

04/11/2020

Perfil del Contratante

Fin Plazo Presentación

18/11/2020

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

02/12/2020

Perfil del Contratante

Anuncio de Formalización

14/12/2020

Perfil del Contratante

Ejecución de las obras de repasos y pequeñas actuaciones en la promoción de 95 viviendas VPPB, trasteros y garajes, en calle Reyes Católicos, 7, Parcela RM-9.2 del Sector Sur 11 “Valenoso” del PGPU de Boadilla del Monte, Boadilla del Monte, Madrid.

Perfil del contratante

Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte S.A.U.

Perfil del contratante

Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte S.A.U.

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

72.309,20 €

Importe sin impuestos

59.759,67 €

Valor estimado del contrato

59.759,67 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

04/11/2020

Ultima actualización

14/12/2020

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

42 Días

Códigos CPV

45210000 - Trabajos de construcción de inmuebles

45211100 - Trabajos de construcción para viviendas

45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

45000000 - Trabajos de construcción

45211000 - Trabajos de construcción de inmuebles de viviendas colectivas y unifamiliares

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 18/11/2020

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 18/11/2020

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - El artículo 159.6 de la LCSP regulador del procedimiento abierto supersimplificado establece que se eximirá a los licitadores de acreditar su solvencia. Por ello, la acreditación de la solvencia será sustituida por la Declaración Responsable del licitador, sin perjuicio de que el Órgano de Contratación, al objeto de garantizar el buen fin del procedimiento, pueda recabar de los licitadores, en cualquier momento la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del Contrato. En todo caso, una vez sea requerido por el Órgano de Contratación y, en todo caso, tras la propuesta de adjudicación del Contrato a su favor, el licitador deberá aportar la siguiente documentación para acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional: Acreditación de la solvencia técnica o profesional. La solvencia técnica o profesional del empresario se acreditará: Compromiso de adscripción a la ejecución del Contrato de los siguientes medios personales: Un encargado con experiencia de, al menos dos (2) trabajos en los últimos cinco (5) años (entendiendo años como años enteros, es decir, desde el 1 de enero de 2015 hasta la fecha límite de presentación de proposiciones) en repasos y actuaciones similares al objeto del Pliego, de manera que la suma total del importe de los distintos trabajos sea el doble de importe del presupuesto de ejecución material del presente Contrato. Un Jefe de Obra con experiencia de, al menos, dos (2) trabajos en los últimos cinco (5) años (entendiendo años como años enteros, es decir, desde el 1 de enero de 2015 hasta la fecha límite de presentación de proposiciones) en repasos y actuaciones similares al objeto del Pliego, de manera que la suma total del importe de los distintos trabajos sea el doble de importe del presupuesto de ejecución material del presente Contrato. Los licitadores deberán aportar la siguiente documentación relativa a las condiciones requeridas a los medios personales: Fotocopia del título académico o profesional. Currículum propio, donde se detalle específicamente su experiencia y conocimientos técnicos relacionados con el objeto del Pliego. El Encargado y el Jefe de Obra acreditarán la experiencia y conocimientos técnicos mediante declaración responsable.

Calificaciones financieras

  • Otros - La acreditación de la solvencia será sustituida por la Declaración Responsable del licitador, sin perjuicio de que el Órg. Contratación, al objeto de garantizar el buen fin del procedimiento, pueda recabar de los licitadores, en cualquier momento la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del Contrato. En todo caso, una vez sea requerido por el Órg. Contratación y, en todo caso, tras la propuesta de adjudicación del Contrato a su favor, el licitador deberá aportar la sgte. documentación para acreditar su solvencia ec. y financiera y técnica o profesional: La solvencia económica y financiera por los medios sgtes.: Un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales (incluyendo la cobertura de responsabilidad civil cruzada, subsidiaria y patronal) con una cobertura mínima de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €), cuya póliza cubra los trabajos y a todo el personal objeto del presente Contrato. El adjudicatario deberá disponer de una póliza de responsabilidad civil que cubra TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €), con un mínimo de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €) por víctima para cualquier clase de siniestro, donde la EMSV figurará como asegurado adicional en su carácter de promotor de las obras y firmante del contrato de obras. Un seguro a todo riesgo construcción, en tanto dure la ejecución de las obras y por un periodo de 12 meses más, por un importe mínimo equivalente al presupuesto de ej. material de la obra, que cubrirá los daños a la obra civil y a las instalaciones, así como a sus representantes y agentes intervinientes en la obra, siendo beneficiaria la EMSV. La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda. Si el licitador fuese una sociedad, el asegurado deberá ser la propia sociedad, no bastando para acreditar la solvencia la presentación de seguros que cubran la responsabilidad de los integrantes del equipo de trabajo. La solvencia se acreditará mediante la aportación de la póliza con las condiciones del seguro, así como del recibo acreditativo de haber abonado la prima vigente.

Calificaciones específicas

  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • No prohibición para contratar
  • Capacidad de obrar
  • No estar incurso en incompatibilidades

Términos de adjudicación

  • Oferta evaluable mediante fórmulas: 100%

Documentos

Resolución

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Las Actas de la Mesa de Contratación, que han tenido lugar los días 20 y 26 (2) de noviembre, de 2020, recogen lo tratado y deliberado, así como la correspondiente propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación, de conformidad con lo previsto en el artículo 157 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (“LCSP”), por lo que, se propone al Consejo de Administración de la EMSV, como Órgano de Contratación, para que adopte los siguientes ACUERDOS, Primero.- Declarar válidas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de licitación del contrato de obras de repasos y pequeñas actuaciones en la promoción de 95 viviendas VPPB, trasteros y garajes, en calle Reyes Católicos, nº 7, parcela RM-9.2 del Sector Sur 11 Valenoso, del PGOU de Boadilla del Monte (Madrid), expediente CO-01/2020.Segundo.- Confirmar la inadmisión de los licitadores QUANTUM GENETIC, S.L., LICUAS, S.A. y CONREYSER REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, S.L., al no haber presentado la oferta evaluable mediante fórmulas de conformidad con lo exigido en el Pliego de Condiciones. Tercero.- Adjudicar el Contrato de obras de repasos y pequeñas actuaciones en la promoción de 95 viviendas VPPB, trasteros y garajes, en calle Reyes Católicos, 7, parcela RM-9.2 del Sector Sur 11 Valenoso, del PGOU de Boadilla del Monte (Madrid), expediente CO-01-2020, a PROMOCONST PRATS, S.L., con C.I.F. B88631866, conforme a la oferta presentada por un precio de treinta y ocho mil ochenta euros con cuarenta y cinco céntimos (38.080,45€) excluido el impuesto del valor añadido, conforme al siguiente desglose, TOTAL presupuesto ejecución, material treinta y dos euros con treinta y ocho céntimos (32.000,38€). TOTAL gastos generales, cuatro mil ciento sesenta euros con cinco céntimos (4.160,05€). TOTAL beneficio industrial, mil novecientos veinte euros con dos céntimos (1.920,02€). TOTAL OFERTA (I.V.A. EXCLUIDO), treinta y ocho mil ochenta euros con cuarenta y cinco céntimos (38.080,45€). Ejecución del Contrato, de la totalidad de la obra se ejecutarán los repasos ya detectados (con los ajustes lógicos al desarrollo de la obra), a los que corresponde el importe de adjudicación de 38.080,45€ (TOTAL 1). Respecto de los repasos pendientes de determinar –TOTAL 2 (a los que corresponde (IVA excluido) un importe de 16.600,00 €), se decidirá si se ejecutan o no a criterio único y exclusivo del Órgano de Contratación a través del Responsable del Contrato que deberá autorizar expresamente su ejecución. En consecuencia, el licitador adjudicatario conoce y acepta expresamente que, respecto de los repasos pendientes de determinar, no tendrá por qué agotarse el presupuesto (IVA excluido) estimado para el TOTAL 2. En cualquier caso, sólo se abonará al contratista, la obra que efectivamente realice conforme a la medición de los trabajos y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del Responsable del Contrato, sin superar, en ningún caso el precio máximo ofertado por el contratista en su oferta para los repasos ya detectados (TOTAL 1) y el presupuesto base de licitación (calculado para los repasos pendientes de determinar), es decir, 16.600,00 € (TOTAL 2), tal y como se recoge en el Pliego de condiciones. Cuarto. El plazo de ejecución de las obras será de seis (6) semanas a contar desde la formalización del Contrato.

Importe adjudicado

46.077,34 € -36%

Participantes

5

Fecha adjudicación

30/11/2020

Licitaciones similares

Obras de repavimentación en caminos rurales del municipio de Onda tras daños por incendio

Contratación de obras de repavimentación en cinco caminos rurales del municipio de Onda: corral del Ten, de la Murtera, corral de Sales, d'Artana y dels Terrers. Las obras se ejecutan para reparar los desperfectos ocasionados por el incendio de julio de 2026. El Ayuntamiento de Onda licita estas obras de infraestructura vial mediante procedimiento ordinario, con supervisión técnica de la Ingeniera de Obras Públicas y seguimiento del Área de Industria, Vía Pública y Gestión Urbana.

Ayuntamiento de Onda
Abierto simplificado·Onda·Pub. 09/11/2026
Presupuesto143.126,22 EUR
En Plazo
Fin presentación30/11/2026
Ver detalles

Obras de construcción de edificio plurifamiliar de vivienda social con locales comerciales en la Coromina

Contratación de las obras de construcción de un edificio plurifamiliar destinado a vivienda social, que comprende seis viviendas individuales y dos locales para actividad económica. El proyecto se enmarca en las políticas municipales de vivienda y regeneración urbana del núcleo de la Coromina. La ejecución incluye la totalidad de trabajos de construcción, instalación y acabado del inmueble, así como medidas de protección del espacio público adyacente durante la ejecución.

Ajuntament de Cardona
Abierto simplificado·Cardona·Pub. 09/11/2026
Presupuesto1.496.966,33 EUR
En Plazo
Fin presentación29/11/2026
Ver detalles

Obras de cubierta, aislamientos, acabados, instalaciones y equipamientos del gimnasio municipal de Fernán Caballero

Contratación de obras para la finalización del nuevo gimnasio municipal ubicado en la calle Carboneras de Fernán Caballero. El proyecto comprende la ejecución de trabajos de cubierta, aislamientos térmicos, acabados interiores, carpintería, instalaciones eléctricas, climatización, ventilación, protección contra incendios, sanitarios y remates, estructurado en dos fases operativas vinculadas a subvenciones provinciales de la Diputación de Ciudad Real.

Ayuntamiento de Fernán Caballero
Abierto simplificado·Fernán caballero·Pub. 09/11/2026
Presupuesto122.860,31 EUR
En Plazo
Fin presentación30/11/2026
Ver detalles

Obras de reforma y modificación del Tanatorio de Tamaimo

Contratación de obras para la ejecución del proyecto de modificación del Tanatorio de Tamaimo. El contrato comprende trabajos de demoliciones, movimiento de tierras, cimentaciones, estructura, albañilería, impermeabilización, revestimientos, carpintería y demás elementos necesarios para la utilización completa de la obra reformada. La licitación se tramita por procedimiento abierto con tramitación ordinaria, siendo la oferta económicamente más ventajosa el criterio de adjudicación aplicable.

Ayuntamiento de Santiago del Teide
Abierto simplificado·Santiago del teide·Pub. 09/11/2026
Presupuesto1.659.568,18 EUR
En Plazo
Fin presentación01/12/2026
Ver detalles

Obras de construcción de 88 nichos para ampliación del cementerio de Mollerussa

Contratación de obras de construcción de 88 nichos destinados a la ampliación del cementerio municipal de Mollerussa. El proyecto incluye la ejecución conforme al proyecto técnico y replantejamiento previo. Se trata de un contrato administrativo de obras clasificado según la nomenclatura CPV como trabajos generales de construcción de inmuebles e ingeniería civil, sujeto a tramitación ordinaria conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Ajuntament de Mollerussa
Abierto simplificado·Mollerussa·Pub. 09/11/2026
Presupuesto97.852,60 EUR
En Plazo
Fin presentación30/11/2026
Ver detalles

Contrato de obras de rehabilitación y ampliación de albergue de peregrinos en Serdio, Val de San Vicente

Contratación de obras para la rehabilitación y ampliación de un albergue de peregrinos ubicado en Serdio, municipio de Val de San Vicente, situado en el recorrido del Camino de Santiago y del Camino Lebaniego. El edificio municipal, sobre parcela cedida por la Junta Vecinal de Serdio, será destinado a uso de albergue tras la ejecución de las obras necesarias para su rehabilitación integral.

Ayuntamiento de Val de San Vicente
Abierto·Pesués·Pub. 09/11/2026
Presupuesto332.904,11 EUR
En Plazo
Fin presentación30/11/2026
Ver detalles

Construcción de biblioteca y espacio cultural en Frenellino del Monte - Ayuntamiento de Ardón

Licitación de obras de construcción de una biblioteca y espacio cultural en Frenellino del Monte, municipio de Ardón. El Pleno del Ayuntamiento de Ardón promueve este proyecto de infraestructura pública destinado a mejorar los servicios culturales y de acceso a la información en la localidad. Las obras incluyen la edificación de un equipamiento multifuncional que albergará servicios bibliotecarios y actividades culturales para la comunidad local.

Ayuntamiento de Ardón
Abierto simplificado·Ardón·Pub. 09/11/2026
Presupuesto124.262,56 EUR
Anuncio Previo
Fin presentación01/12/2026
Ver detalles

Obras de construcción de 126 viviendas protegidas de promoción pública en cinco ubicaciones de Gran Canaria

Contratación de obras para la ejecución de la construcción de ciento veintiséis viviendas protegidas de promoción pública, divididas en cinco grupos ubicados en la isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas. El proyecto incluye viviendas y plazas de garaje distribuidas en cinco parcelas situadas en los municipios de Santa María de Guía y Gáldar, financiado en el marco de los programas de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Instituto Canario de la Vivienda
Abierto·Las palmas de gran canaria·Pub. 08/11/2026
Presupuesto26.258.717,45 EUR
En Plazo
Fin presentación23/11/2026
Ver detalles

Obras de rehabilitación de la Casa Consistorial de Barruelo de Santullán en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Contratación de obras de rehabilitación integral de la Casa Consistorial ubicada en Barruelo de Santullán. El proyecto forma parte de las actuaciones financiadas mediante fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, específicamente del Componente 02 dedicado a la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Las obras incluyen la redacción de proyecto técnico y su ejecución conforme a las condiciones técnico-facultativas establecidas, sin posibilidad de división en lotes.

Ayuntamiento de Barruelo de Santullán
Abierto simplificado·Barruelo de santullán·Pub. 08/11/2026
Presupuesto913.133,78 EUR
En Plazo
Fin presentación19/11/2026
Ver detalles

Obras e intervención permanente en el Parc Verd de Cala d'Or - Ayuntamiento de Santanyí

Licitación de obras e implantación de actividad permanente en el Parc Verd de Cala d'Or, promovida por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santanyí. El proyecto integrado comprende la ejecución de trabajos de construcción y acondicionamiento del espacio verde, junto con el establecimiento de servicios y actividades permanentes en el parque. La intervención pretende mejorar y desarrollar las infraestructuras y dotaciones del espacio público para uso y disfrute de la comunidad local y visitantes.

Ayuntamiento de Santanyí
Abierto simplificado·Santañí·Pub. 06/11/2026
Presupuesto535.905,62 EUR
En Plazo
Fin presentación27/11/2026
Ver detalles