El objeto del contrato es la cubrición de una pista polideportiva en Esplús, realizando los trabajos de movimientos de tierras, red de saneamiento, cimentación, estructura, cubierta, impermeabilizaciones y cerrajería además de los trabajos de control de calidad, gestión de residuos, y seguridad y salud mínimos obligatorios y necesarios para el correcto desarrollo de la obra, sita en polígono 11, parcela 1, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto de ejecución redactado por el Arquitecto Técnico D. Mario Torrente Nadal, y D.Carlos Calucho Casas, cuya codificación es CPV: 45260000-7 y 45223210-1. La ejecución de la obra se ajustará a las condiciones figuradas en este Pliego y en el Proyecto.

Obras de construcción de un área de recogida de residuos en la zona pesquera del puerto de Gijón

Licitación de obras para la construcción de una instalación de recogida de residuos ubicada en la zona pesquera del puerto de Gijón. La Autoridad Portuaria de Gijón promueve este proyecto de infraestructura portuaria, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). El contrato incluye todos los trabajos de construcción, instalación y complementarios necesarios para la puesta en funcionamiento del área de recogida.

Contrato de obra para reforma de la cubierta de la Escuela Infantil de Marcilla

Licitación de obras de reforma integral de la cubierta del edificio de la Escuela Infantil de Marcilla, convocada por el Ayuntamiento de Marcilla. El contrato comprende los trabajos necesarios para la reparación, impermeabilización y modernización de la estructura de cubierta del centro educativo infantil, con un presupuesto base de ciento cincuenta y cinco mil euros aproximadamente. La ejecución de estas obras mejorará las condiciones de habitabilidad y seguridad del edificio destinado a la educación temprana.

Obras de renaturalización de las Avenidas Blas Infante y Libertad en Alhaurín el Grande

Proyecto de obras de renaturalización y mejora ambiental de las Avenidas Blas Infante y Libertad en el municipio de Alhaurín el Grande. La licitación, convocada por la Alcaldía del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, corresponde al tramo 4 de esta actuación integral de transformación urbana orientada a incrementar la permeabilidad del terreno, la vegetación y los espacios verdes, mejorando la calidad ambiental y la habitabilidad de estas vías principales del municipio.

Obras de mejora de accesibilidad y reforma interior de la planta baja de la Caserna municipal

Se licita la ejecución de obras en dos fases diferenciadas en el equipamiento municipal la Caserna. La primera fase comprende la mejora de accesibilidad del edificio, mientras que la segunda fase consiste en la reforma interior de la planta baja, ala sur. Ambos proyectos ejecutivos han sido aprobados definitivamente y pueden adjudicarse de forma conjunta o separada. Las obras incluyen todas las instalaciones, elementos constructivos, acabados y accesos necesarios para su puesta en servicio conforme a la normativa técnica y de habitabilidad aplicable.

Contrato de obras de reforma y reparación de la cubierta y perímetro de la sala Cal Llovet del Ayuntamiento de Santpedor

Contratación de obras para el arreglo y renovación de la cubierta, así como la reparación del perímetro de la sala Cal Llovet. El Ayuntamiento de Santpedor licita estas obras mediante procedimiento abierto simplificar con varios criterios de adjudicación. La ejecución de los trabajos requiere la contratación externa de una empresa especializada. El responsable del contrato es la dirección facultativa ejercida por Jaume Casas Busquet.

Contrato de obras para la construcción de cubierta en pista polideportiva del Ayuntamiento de Castellfollit del Boix

Licitación de obras para la construcción de una cubierta estructural en la pista polideportiva municipal. El proyecto incluye el diseño y ejecución de un revestimiento exterior que proteja la instalación de las inclemencias meteorológicas, permitiendo ampliar su uso horario y albergando equipamientos deportivos, iluminación e instalaciones fotovoltaicas. El contrato se regula conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y se ejecutará en cuatro meses.

Contrato de obras para la sustitución y reparación de la cubierta del edificio sede de la Mancomunidad Espadán-Mijares

Contrato de obras administrativo para la sustitución y reparación de la cubierta del edificio que alberga la sede de la Mancomunidad Espadán-Mijares, ubicado en Tales, Castellón. Los trabajos se ejecutarán conforme al proyecto de obras especificado, con un plazo de ejecución de seis meses. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado aplicando criterios de mejor relación calidad-precio.

Contrato de obras para la instalación de paneles de protección de trenes en la Línea 4 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona

Licitación pública de obras no harmonizada convocada por Ferrocarril Metropolità de Barcelona para la instalación de paneles de protección en la Línea 4, ubicada en La Paz. El procedimiento abierto busca empresas con experiencia demostrada en obras con estructuras metálicas y capacidad para ejecutar trabajos de infraestructura ferroviaria. La adjudicación se realizará conforme a criterio económico mediante evaluación de precio más bajo.

Obra de cubrición de graderío con estructura metálica - Ayuntamiento de La Font d'en Carròs

Contratación de obra pública para la ejecución de una cubierta plana sobre graderío, protegiendo la zona de sol e inclemencias mediante estructura de pilares y cerchas metálicas. El Ayuntamiento de La Font d'en Carròs licita esta obra en procedimiento abierto simplificado, con adjudicación según mejor relación calidad-precio. La ejecución se realizará en la localidad valenciana durante un plazo de cinco meses.

Ejecución de pasarela aérea con estaciones de interpretación temáticas en el Pinar Raso de la Nava - Ayuntamiento de Covaleda

Contrato de obras para la construcción de una pasarela aérea equipada con varias estaciones de interpretación temáticas en el Pinar Raso de la Nava, municipio de Covaleda. El proyecto incluye la instalación de barandillas y pasamanos. La administración adjudicataria es el Ayuntamiento de Covaleda, que financia la obra con cargo a la partida presupuestaria 432.609 del ejercicio 2026. Se rige por procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.