El objeto del contrato será la realización de las obras contenidas en la Memoria de “Repavimentación y mejoras en Camino La Punta. Buen Paso. Icod de los Vinos, redactado por la Oficina Técnica Municipal

Obras de ejecución de la escalera de acceso a ronda Montearagón y su entorno en Huesca

Licitación de las obras de ejecución de una escalera de acceso a ronda Montearagón al paseo de la Muralla y su entorno en Huesca, conforme al proyecto redactado por el arquitecto Sixto Marín Gavín. El contrato comprende trabajos de pavimentación y reposición de infraestructuras en vías públicas, financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Huesca. Se licita en dos lotes con un presupuesto base de 236.242,34 euros, sin financiación europea. La ejecución se realizará conforme a las prescripciones técnicas y disposiciones del pliego de condiciones.

Obras de renovación de aceras en la Calle Coli Escalona de Sabiñánigo

Contrato administrativo de obras para la renovación integral de las aceras de la Calle Coli Escalona en Sabiñánigo, Huesca. El proyecto tiene por objeto mejorar la configuración viaria de esta vía pública mediante trabajos de repavimentación. La obra se enmarca en el ejercicio de competencias municipales de infraestructura viaria y se financia con fondos propios del Ayuntamiento y subvención de la Diputación Provincial de Huesca. La adjudicación se realizará por procedimiento abierto según criterios de mejor relación calidad-precio.

Obras de humanización y mejora de las calles Alcalde Noguera Patiño y Médico Tomás Artaza

Contratación de obras de humanización y mejora urbana en dos vías públicas mediante procedimiento simplificado. El proyecto incluye actuaciones de transformación de espacios, con especial atención a criterios de sostenibilidad ambiental, cumplimiento de normativa laboral y medidas de accesibilidad. Las obras se financiarán conforme a los créditos presupuestarios disponibles, con ejecución sujeta a los plazos y condiciones técnicas del proyecto.

Obras de mejora vial en diferentes calles de La Línea de la Concepción

Licitación de obras de rehabilitación y mejora de infraestructuras viarias en diversas calles del municipio de La Línea de la Concepción, provincia de Cádiz. El contrato incluye la ejecución de trabajos conforme al proyecto técnico y al estudio de seguridad y salud establecidos, con sujeción a las prescripciones técnicas del pliego. Se trata de un contrato de obras públicas sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de restauración del firme en calles de Llombai

Licitación de obras de restauración del firme en las calles Milagros Espert i Peixquera del municipio de Llombai, financiadas al amparo de la Orden TMD/101/2025 del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El contrato incluye la ejecución de trabajos conforme al proyecto técnico, bajo supervisión de dirección facultativa, con coordinación de seguridad y salud según normativa vigente. La dirección facultativa ejercerá las facultades del responsable del contrato, efectuando inspección, comprobación y vigilancia de la obra.

Obras de construcción de nuevo colector de pluviales en calle Cañadas y Plaza de Santiago del Ayuntamiento de Ricote

Licitación pública de obras para la construcción de un nuevo colector de pluviales en la calle Cañadas y Plaza de Santiago en el término municipal de Ricote. El Ayuntamiento de Ricote licita estas obras por carecer de medios personales y materiales suficientes para su ejecución directa. El proyecto se enmarca en el Plan base 2026-2027 y se ejecutará conforme a las especificaciones técnicas detalladas en la memoria del proyecto y bajo la dirección facultativa correspondiente.

Contrato de obras de reurbanización de la calle Sant Pere e incluye Pasaje Cassà en Arenys de Mar

Se licita el contrato de obras para la reurbanización integral de la calle Sant Pere, incluido el Pasaje Cassà (acceso a Plaza Bellavista), en el municipio de Arenys de Mar. El proyecto incluye mejora de infraestructuras y se financia parcialmente mediante un programa sectorial de mejora de redes de abastecimiento de agua promovido por la Diputación de Barcelona, con aportación complementaria del Ayuntamiento. La duración prevista es de cuatro meses y medio, mediante procedimiento abierto simplificado.

Contrato de obras de reparación de pavimentos y asfaltado de viales

Contratación de obras de reparación de pavimentos y asfaltado de viales enmarcadas en el Plan de Reparación de Pavimentos y Asfaltado de Viales 2026. El contrato tiene carácter administrativo conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. La ejecución se realizará por contrata, siendo el presupuesto base de licitación de 340.577,36 euros. La financiación proviene de presupuestos municipales del año 2026 y diferentes subvenciones. Las partes quedan sometidas a lo establecido en los pliegos, proyecto, planos y cuadros de precios que deberán ser suscritos por el adjudicatario.

Obras de reparación del pavimento y renovación de la red de saneamiento en Calle Caridad - Hinojosa del Duque

Contratación de obras para la reparación del pavimento y renovación de la red de saneamiento en Calle Caridad de Hinojosa del Duque. El proyecto, redactado por la arquitecta municipal L. Gabriela Mendieta Eid, fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el 4 de septiembre de 2026. Las obras están completamente subvencionadas por la Diputación Provincial de Córdoba. Se utilizará el procedimiento abierto simplificado, adjudicándose al licitador que presente la oferta más económica.

Obras de adecuación de la calle Calvario - Ayuntamiento de Yunquera

Contratación de obras de adecuación y mejora de la calle Calvario en el municipio de Yunquera, provincia de Málaga. El proyecto constituye una obra completa que, una vez ejecutada, podrá ser puesta en funcionamiento y entregada al uso general. El contrato incluye la ejecución material de las obras conforme al proyecto técnico y memoria adjuntos, con un plazo de ejecución que será especificado en el acta de comprobación del replanteo.