Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Plaza doctor pérez cáceres, 1, Vilaflor, Tenerife, Canarias, España

Anuncio de Licitación

30/04/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

30/04/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

20/05/2026

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

02/06/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Formalización

10/06/2026

Perfil del contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Contrato de obras: Instalaciones Eléctricas de enlace de tres suministros en Vilaflor de Chasna

Licitación pública para la ejecución de instalaciones eléctricas de enlace de tres suministros en el paraje Angola del término municipal de Vilaflor de Chasna. El contrato incluye todas las actuaciones descritas en el Proyecto de Instalaciones Eléctricas redactado por Ingeniero Industrial colegiado. El plazo de ejecución es de seis semanas a contar desde el acta de comprobación del replanteo, que debe formalizarse en diez días hábiles desde la formalización del contrato. La administración responsable del seguimiento será la Oficina Técnica Municipal.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

140.858,58 €

Importe sin impuestos

131.643,53 €

Valor estimado del contrato

131.643,53 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

30/04/2026

Ultima actualización

10/06/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

42 Días

Códigos CPV

45315300 - Instalaciones de suministro de electricidad

45317200 - Trabajos de instalación eléctrica de transformadores

45315500 - Instalaciones de media tensión

45315600 - Instalaciones de baja tensión

Título oficial

El objeto del contrato es la ejecución de las actuaciones contenidas en el Proyecto de Instalaciones Eléctricas de enlace de tres suministros en el paraje Angola – T.M de Vilaflor de Chasna, redactado por don Iván González Tavío – Ingeniero Industrial, Colegiado número 377 del C.O O. I. I. de Santa Cruz de Tenerife, que constituyen los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 20/05/2026

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 15/05/2026

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Indicar Si o NO; en caso de resultar adjudicatario provisional se le solicitará la documentación.

Calificaciones financieras

  • Seguro de indemnización - Indicar Si o NO; en caso de resultar adjudicatario provisional se le solicitará la documentación.
  • Cifra anual de negocio - Indicar Si o NO; en caso de resultar adjudicatario provisional se le solicitará la documentación.

Calificaciones específicas

  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
  • Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Ampliación del plazo de garantía mínimo: 20%
  • Oferta Económica: 5%

Documentos

Resolución

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Obtener la máxima puntuación de acuerdo con los criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Importe adjudicado

140.609,27 €

Participantes

1

Fecha adjudicación

02/06/2026

Licitaciones similares

Obras de mejora de eficiencia energética e iluminación con energías renovables en el Cerro del Otero de Palencia

Licitación de obras para la mejora de la eficiencia energética del Cerro del Otero en Palencia, incluyendo la implementación de soluciones de iluminación eficiente y energías renovables tanto para el futuro Centro de Recepción de Visitantes como para el Museo existente. El proyecto se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Palencia, financiado mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las actuaciones buscan cumplir con estándares medioambientales europeos y potenciar la promoción turística de este conjunto de importancia patrimonial.

Ayuntamiento de Palencia
Abierto simplificado·Palencia·Pub. 21/08/2026
Presupuesto133.429,70 EUR
En Plazo
Fin presentación10/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de mejora de eficiencia energética en el Cerro del Otero de Palencia

Licitación de obras para mejorar la eficiencia energética del Cerro del Otero en Palencia, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la ciudad. El proyecto incluye instalaciones de suministro de electricidad, baja tensión, calefacción, ventilación, aire acondicionado y trabajos de fontanería. Se financia mediante fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con tramitación anticipada del gasto sujeta a consolidación de recursos. El procedimiento es abierto simplificado con varios criterios de adjudicación.

Ayuntamiento de Palencia
Abierto simplificado·Palencia·Pub. 21/08/2026
Presupuesto121.482,33 EUR
En Plazo
Fin presentación10/09/2026
Ver detalles

Contrato de obra para instalación de sistemas de autoconsumo con energías renovables en siete colegios públicos

Licitación de obras para la ejecución de instalaciones de autoconsumo con fuentes renovables en siete centros educativos públicos. El proyecto comprende la instalación de sistemas de generación de energía renovable en los colegios Adán Del Castillo, Ciudad Del Campo, Hoya Andrea, Escaleritas, La Paterna, Alfredo Kraus y Gran Canaria. Las obras incluyen todos los trabajos necesarios para la puesta en servicio de las instalaciones, desde el suministro de equipos hasta los trámites de visado profesional y puesta en funcionamiento.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Abierto simplificado·Las palmas de gran canaria·Pub. 21/08/2026
Presupuesto1.908.777,97 EUR
En Plazo
Fin presentación10/09/2026
Ver detalles

Obras de instalación de planta solar fotovoltaica para autoconsumo en marquesinas de aparcamiento del Centro de Estudios Técnicos de Seguridad del Estado en El Pardo, Madrid

Licitación pública de obras para la instalación de una planta solar fotovoltaica destinada al autoconsumo en las marquesinas del aparcamiento exterior del Centro de Estudios Técnicos de Seguridad del Estado ubicado en Madrid. El proyecto, redactado por el ingeniero industrial Alejandro de las Casas García, contempla la implementación de infraestructura energética renovable que aprovecha las estructuras existentes del aparcamiento. La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad licita estas obras por un importe superior a trescientos noventa mil euros.

Ministerio del Interior
Abierto simplificado·Madrid·Pub. 21/08/2026
Presupuesto399.610,26 EUR
En Plazo
Fin presentación16/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de mejora de iluminación ornamental de monumentos municipales - Ayuntamiento de Ágreda

El Ayuntamiento de Ágreda licita las obras necesarias para mejorar el alumbrado ornamental de los monumentos y edificios más representativos de la localidad. El proyecto tiene como finalidad potenciar los recursos turísticos del municipio mediante una iluminación que permita actividades nocturnas, mejore la identificación del patrimonio histórico y aumente la sensación de seguridad en estos enclaves. Las obligaciones económicas se financian mediante Plan Diputación Provincial de Soria.

Ayuntamiento de Ágreda
Abierto simplificado·Ágreda·Pub. 20/08/2026
Presupuesto41.322,31 EUR
En Plazo
Fin presentación03/09/2026
Ver detalles

Contrato de obra para centro de transformación de biblioteca municipal de Valencina de la Concepción

Contratación de obra para la construcción y ejecución de un centro de transformación destinado a la biblioteca municipal de Valencina de la Concepción. El proyecto incluye trabajos de ingeniería civil y electricidad necesarios para poner en funcionamiento las instalaciones de transformación energética del equipamiento público. La ejecución está financiada íntegramente por aportación municipal con plazo de realización de dos meses.

Ayuntamiento de Valencina de la Concepción
Abierto simplificado·Valencina de la concepción·Pub. 19/08/2026
Presupuesto68.392,80 EUR
En Plazo
Fin presentación08/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras de electrificación para sistema de abastecimiento de agua en Las Navas de la Concepción (Sevilla)

Se licita la ejecución de obras de electrificación destinadas a completar el sistema de bombeo para el abastecimiento de agua en Las Navas de la Concepción, localidad de la provincia de Sevilla. Las obras comprenden instalaciones eléctricas, obra civil, seguridad y salud, gestión de residuos y legalizaciones necesarias para dotar de suministro eléctrico al sistema de bombeo. La contratación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado al no disponer la administración de los medios personales y materiales requeridos para su ejecución.

Diputación provincial de Sevilla
Abierto simplificado·Sevilla·Pub. 18/08/2026
Presupuesto982.418,90 EUR
En Plazo
Fin presentación11/09/2026
Ver detalles

Contratación de trabajos de instalación de baja tensión para la reforma de residencia de mayores en La Frontera, El Hierro

Licitación de los trabajos necesarios para la ejecución de la instalación de baja tensión en la obra de reforma de una residencia para mayores ubicada en el Término Municipal de La Frontera, en la isla de El Hierro. La contratación se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado y se rige por la Ley de Contratos del Sector Público. Los trabajos serán supervisados por personal técnico de Tragsa, empresa pública contratante.

Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Abierto simplificado·Frontera·Pub. 17/08/2026
Presupuesto478.949,88 EUR
En Plazo
Fin presentación07/09/2026
Ver detalles

Obras de renovación y mejora de la eficiencia energética del campo de fútbol municipal de Pueblonuevo del Guadiana

Contrato administrativo de obras para la renovación y mejora de la eficiencia energética del campo de fútbol municipal de Pueblonuevo del Guadiana. Los trabajos incluyen instalación de suministro de electricidad y actuaciones de mejora de iluminación del terreno de juego, con el objetivo de reanudar las actividades deportivas en el plazo más breve posible. La ejecución contempla la unidad de obra en su conjunto, realizando simultáneamente distintos capítulos de obra con infraestructuras diferentes.

Ayuntamiento de Pueblonuevo del Guadiana
Abierto simplificado·Pueblonuevo del guadiana·Pub. 14/08/2026
Presupuesto78.162,40 EUR
Cierra en 4 días
Fin presentación28/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la modernización del bulevar de Peguera fase II, sector Ratolí

Licitación pública de obras para la modernización del bulevar de Peguera en su fase II, correspondiente al sector de Ratolí. El contrato incluye trabajos de demolición, excavación, construcción de infraestructuras de agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y alumbrado público, así como obras viales. Se sigue procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación mediante licitación electrónica.

Ayuntamiento de Calviá
Abierto·Calvià·Pub. 14/08/2026
Presupuesto696.902,48 EUR
En Plazo
Fin presentación10/09/2026
Ver detalles