Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Orihuela, Alicante, Comunidad valenciana, España

Anuncio de Licitación

26/09/2023

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

26/09/2023

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

16/10/2023

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

11/07/2024

Perfil del contratante

Anuncio de Formalización

07/05/2026

Perfil del contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación colector de aguas pluviales

Licitaciones públicas: ejecución del colector de aguas pluviales en la calle Mariano Torregrosa. Ayuntamiento de Orihuela.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Orihuela

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Orihuela

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

321.217,59 €

Importe sin impuestos

265.469,08 €

Valor estimado del contrato

265.469,08 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

26/09/2023

Ultima actualización

07/05/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

90 Días

Códigos CPV

45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción

45232410 - Obras de saneamiento

45000000 - Trabajos de construcción

45232400 - Obras de alcantarillado

Título oficial

Obras necesarias para llevar a cabo la ejecución del “colector de aguas pluviales en la calle Mariano Torregrosa de Orihuela Costa

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 16/10/2023

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 16/10/2023

Términos y Calificaciones

Garantías financieras

  • Especial - x5
  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • OFERTA ECONÓMICA: 70%
  • PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN ( Expresado en días): 30%

Documentos

Resolución

Adjudicación

Motivo de adjudicación

PRIMERO.- Dar cuenta de la EXCLUSIÓN ENEAS SERVICIOS NTEGRALES, S.A. con N.I.F. A-04504817 ya que no ha aportado la documentación administrativa solicitada tras requerimiento de subsanación acordado en Mesa de Contratación de fecha 26 de diciembre de 2023; por lo que la Mesa de Contratación celebrada el 6 de marzo de 2024 procede a su EXCLUSIÓN del presente procedimiento de licitación. SEGUNDO.- Declarar válida la licitación y adjudicar el contrato de obras tramitado mediante procedimiento abierto simplificado para la “CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA C/ MARIANO TORREGROSA DE a la mercantil ORIHUELA COSTA” SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DEL AGUA, S. por la siguiente oferta:L. con NIF B-73899536 (1) Oferta económica : 250.257,70 € + 52.554,12 € de IVA = 302.811,82 €, IVA incluido. (2) Plazo de ejecución: 40 DÍAS TERCERO.- El será de 250.257,70 € , másPRECIO DE ADJUDICACIÓN 52.554,12 € de IVA, lo que suma un importe total de 302.811,82 € (TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS) , IVA incluido. Esta obra está financiada al 100% por el plan “Vega Renace” de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad para facilitar la inversión en sistemas urbanos de drenaje y en actuaciones de limpiezas sostenibles. CUARTO.- El plazo de ejecución de las obras será de a partir de la fecha40 DÍAS de la firma del acta de comprobación del replanteo. Se establece una penalización de 300 € por cada día de retraso con respecto al plazo de entrega ofertado por el adjudicatario.

Importe adjudicado

302.811,82 € -6%

Participantes

9

Fecha adjudicación

09/07/2024

Licitaciones similares

Contrato de reurbanización de la calle del Pi de Boadella d'Empordà

Contrato para la ejecución de obras de reurbanización de la calle del Pi de Boadella d'Empordà según proyecto técnico. La empresa adjudicataria debe asumir todas las obligaciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas, incluyendo la realización de ensayos y análisis de materiales, obtención de autorizaciones y licencias, cumplimiento de tributos e impuestos aplicables, instalación de señalización informativa y construcción del cartel indicativo de la obra. El contrato se rige por procedimiento de negociación sin publicidad.

Ajuntament de Boadella i les Escaules
Licitación con negociación·Boadella i les escaules·Pub. 18/09/2026
Presupuesto185.110,54 EUR
En Plazo
Fin presentación29/09/2026
Ver detalles

Obras de mantenimiento y mejora de caminos rurales en los núcleos de Teixeira de Arriba y Vilameixe - Concello de Baralla

Licitación pública para la ejecución de trabajos de mantenimiento y mejora de caminos de acceso a los núcleos de población de Teixeira de Arriba y Vilameixe, municipio de Baralla. El contrato incluye labores de acondicionamiento, reparación y mejora de la infraestructura viaria rural que conecta estas localidades. La obra es promovida por el Concello de Baralla y dotada con presupuesto de 96.675,25 euros. El proyecto busca mejorar la accesibilidad y el estado de conservación de estas vías de importancia local.

Ayuntamiento de Baralla
Abierto simplificado·Baralla·Pub. 17/09/2026
Presupuesto79.896,89 EUR
En Plazo
Fin presentación07/10/2026
Ver detalles

Obras de construcción de área cubierta en zona de juegos infantiles del Parque la Sardinera - Ayuntamiento de Santurtzi

Licitación de obras de construcción de una cubierta en la zona de esparcimiento de juegos infantiles del Parque la Sardinera, así como la reordenación del entorno inmediato para adecuación de la urbanización al nuevo elemento. El Ayuntamiento de Santurtzi contrata esta intervención para mejorar las instalaciones recreativas del parque mediante la construcción de una estructura cubierta y la reorganización de los espacios adyacentes.

Ayuntamiento de Santurtzi
Abierto simplificado·Santurtzi·Pub. 17/09/2026
Presupuesto495.867,77 EUR
En Plazo
Fin presentación08/10/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reforma integral de oficina de servicios sociales y viviendas municipales en Plaza San Juan - Ayuntamiento de Burlada

Licitación pública para la ejecución de obras de reforma y actuaciones en la oficina de servicios sociales y viviendas municipales ubicadas en Plaza San Juan, números 1, plantas 3ª y 4ª de Burlada. El Ayuntamiento de Burlada, a través de su Junta de Gobierno Local, convoca este contrato de obras por un importe de 325.540,51 euros para mejorar las instalaciones municipales destinadas a la prestación de servicios sociales y alojamiento residencial. Las actuaciones incluyen trabajos de acondicionamiento, mejora estructural y funcional de estos espacios públicos.

Ayuntamiento de Burlada
Abierto·Burlada·Pub. 17/09/2026
Presupuesto358.094,56 EUR
En Plazo
Fin presentación08/10/2026
Ver detalles

Obra de reurbanización de las calles Pau Casals y del Clos en L'Armentera

Contrato para la ejecución de obras de reurbanización que incluye la pavimentación y mejora de dos viales urbanos en el municipio de L'Armentera. El proyecto abarca una superficie total de actuación de mil ciento cuarenta metros cuadrados distribuidos entre la calle Pau Casals y la calle del Clos. Las obras contemplan labores de pavimentación conforme a la normativa vigente de carreteras, con un plazo de ejecución de tres meses y garantía de doce meses desde la recepción provisional.

Ajuntament de l'Armentera
Abierto simplificado·L'armentera·Pub. 17/09/2026
Presupuesto171.787,82 EUR
En Plazo
Fin presentación08/10/2026
Ver detalles

Contrato de obras de renovación y reparación de infraestructura de saneamiento en calle Sevilla

Contrato para la ejecución de obras de renovación de la red municipal de alcantarillado ubicada en calle Sevilla, en el tramo comprendido entre calle Pedro Rodríguez y calle Palma. Las obras incluyen la sustitución de un colector de hormigón de seiscientos milímetros que presenta deficiente estado de conservación debido a su antigüedad, así como trabajos de repavimentación de calzada. El proyecto se financia mediante subvención de la Delegación Territorial en Cádiz y será ejecutado por contratista seleccionado mediante procedimiento administrativo.

Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
Abierto simplificado·Sanlúcar de barrameda·Pub. 17/09/2026
Presupuesto95.412,78 EUR
En Plazo
Fin presentación07/10/2026
Ver detalles

Contrato de obra para proyecto básico y de ejecución de urbanización de plaza y edificio público en Antella

Se licita un contrato de obra administrativa para la ejecución del proyecto básico y de ejecución de urbanización de una plaza y edificio público situados en el Camí de la Fonteta, Carrer Martí l'Humà núm. 1 de Antella. El objeto incluye las prestaciones de urbanización de la plaza de acceso desde la vía pública y los espacios exteriores funcionales vinculados a la actividad del edificio. El contrato no se divide en lotes por razones técnicas de coordinación y optimización del control de ejecución global.

Ayuntamiento de Antella
Abierto simplificado·Antella·Pub. 17/09/2026
Presupuesto1.223.852,52 EUR
En Plazo
Fin presentación19/10/2026
Ver detalles

Obra de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento con mejora de aceras y pavimentación en el barrio de Los Praos

Licitación de obra pública para la renovación completa de las redes de abastecimiento y saneamiento en el barrio de Los Praos, junto con la ejecución de nueva pavimentación para peatones y reacondicionamiento de la capa de rodadura para vehículos. El proyecto responde a la necesidad de sustituir las canalizaciones deterioradas que generan problemas recurrentes y restaurar las aceras y firmes que presentan deterioro generalizado. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado con criterios de mejor relación calidad-precio.

Ayuntamiento de Béjar
Abierto simplificado·Béjar·Pub. 17/09/2026
Presupuesto262.405,82 EUR
En Plazo
Fin presentación07/10/2026
Ver detalles

Obra de ampliación de la red de saneamiento en Boedo

Contratación de obras de ampliación de la red de saneamiento en la localidad de Boedo. El contrato se ejecutará conforme al proyecto técnico que incluye estudio de seguridad y salud, así como gestión de residuos de construcción y demolición. Se trata de un procedimiento abierto simplificado cuyo presupuesto base de licitación y demás características se detallan en el cuadro de características del contrato. El pago se imputará a la aplicación presupuestaria indicada, con sujeción a la disponibilidad de crédito.

Ayuntamiento de Culleredo
Abierto simplificado·Cerceda·Pub. 17/09/2026
Presupuesto249.723,96 EUR
En Plazo
Fin presentación07/10/2026
Ver detalles

Contrato de obras de mejora de saneamiento en Rodilana, Medina del Campo (Valladolid)

Contratación de obras destinadas a mejorar la red de saneamiento en Rodilana, localidad perteneciente a Medina del Campo en Valladolid. Las actuaciones comprenden la sustitución del colector en la calle La Iglesia y parte de la calle La Cárcava, junto con la ejecución de tres puntos de enlace entre diferentes tramos de la red de abastecimiento existente. Los trabajos incluyen demolición y levantado de pavimento, bordillos, excavación de zanjas, colocación de tubería de polietileno de alta densidad y construcción de cuatro pozos de registro. El proyecto se financia mediante los Planes Provinciales de Cooperación de la Diputación de Valladolid para el bienio 2024-2025.

Ayuntamiento de Medina del Campo
Abierto simplificado·Medina del campo·Pub. 17/09/2026
Presupuesto45.667,67 EUR
En Plazo
Fin presentación07/10/2026
Ver detalles