Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

San isidro, Alicante, Comunidad valenciana, España

¿Cómo invierte el Ayuntamiento de San Isidro?

Ver transparencia

Consulta gratis todos los contratos, la inversión pública y los principales adjudicatarios de este ayuntamiento.

Anuncio de Licitación

10/07/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

10/07/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

31/07/2026

Finaliza en 21 días

Anuncio de Adjudicación

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Construcción de módulo de aseos, vestuarios y gradas para frontón cubierto en el Polideportivo Municipal de San Isidro

Licitación de obras para la construcción de un módulo integrado que incluye aseos, vestuarios y gradas destinado al frontón cubierto del Polideportivo Municipal de San Isidro en Alicante. El proyecto constituye una unidad funcional completa que engloba cimentación, estructura, cubierta, instalaciones, acabados y urbanización exterior. Se financiará mediante subvención de la Diputación Provincial de Alicante en el marco del Plan PLANIFICA 2024-2027 con aportación municipal complementaria.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de San Isidro

Perfil del contratante

Ayuntamiento de San Isidro

Datos generales

Estado

En Plazo

Presupuesto base de licitación

162.227,13 €

Importe sin impuestos

105.916,89 €

Valor estimado del contrato

110.803,31 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

10/07/2026

Ultima actualización

10/07/2026

Periodo estimado Inicio

01/09/2026

Periodo estimado Final

-

Duración

3 Meses

Códigos CPV

45330000 - Trabajos de fontanería

45210000 - Trabajos de construcción de inmuebles

45212200 - Trabajos de construcción de instalaciones deportivas

45212220 - Trabajos de construcción de instalaciones polideportivas

45310000 - Trabajos de instalación eléctrica

Título oficial

Ejecución de las obras del proyecto denominado “Construcción de módulo de aseos, vestuarios y gradas para un frontón cubierto en el Polideportivo Municipal de San Isidro (Alicante)”.

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 31/07/2026

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 31/07/2026

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Relación de obras ejecutadas en los cinco últimos años, avaladas por certificados de buena ejecución, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 77.562,32 €, conforme al artículo 25 del PCAP.

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, por importe igual o superior a 166.204,97 €, conforme al artículo 24 del PCAP.

Calificaciones específicas

  • Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Mejoras en obra: 35%
  • Propuesta económica: 5%
  • Rebaja en plazo de ejecución: 60%

Documentos

Resolución

Aún no se ha presentado el anuncio de adjudicación.

Sigue esta licitación y te avisaremos cuando se presente la resolución.

¿Cómo invierte el Ayuntamiento de San Isidro?

Ver transparencia

Consulta gratis todos los contratos, la inversión pública y los principales adjudicatarios de este ayuntamiento.

Licitaciones similares

Contrato de obra para la sustitución de césped artificial en el campo de fútbol José Ruano Tejera de Lomo Blanco

Contrato de obra administrativa para la sustitución del césped artificial en las instalaciones deportivas del campo de fútbol José Ruano Tejera ubicado en Lomo Blanco. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria licita esta obra a través del Instituto Municipal de Deportes. El objeto comprende la renovación completa del terreno de juego sintético con todas las prestaciones, coordinación técnica y puesta en servicio de las instalaciones incluidas.

Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Abierto simplificado·La orotava·Pub. 10/07/2026
Presupuesto516.864,22 EUR
En Plazo
Fin presentación30/07/2026
Ver detalles

Contrato de obra para la instalación de placas fotovoltaicas llave en mano en el centro de Umivale Activa en Ontinyent

Contratación de obra para la instalación completa de un sistema de placas fotovoltaicas en el centro de Umivale Activa ubicado en Ontinyent. El contrato incluye el diseño y redacción de la memoria técnica, obtención de visados, ejecución de la instalación eléctrica y fotovoltaica, así como la gestión de bonificaciones y ayudas disponibles. La empresa adjudicataria deberá disponer de departamento de oficina técnica propio y contar con ingeniero responsable que certifique el funcionamiento correcto de la instalación.

Umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3
Abierto·Pub. 10/07/2026
Presupuesto68.400,00 EUR
En Plazo
Fin presentación06/08/2026
Ver detalles

Obras de construcción de pistas multideporte y área de calistenia en Arcas Reales

Licitación de obras públicas para la dotación de instalaciones deportivas en la zona de Arcas Reales. El proyecto contempla la construcción de pistas multideporte y un área de calistenia destinadas al uso público y recreativo de la comunidad. El contratista será responsable de la ejecución íntegra de los trabajos, incluyendo seguridad y salud, gestión de residuos y todas las medidas preventivas necesarias.

Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid
Abierto simplificado·Valladolid·Pub. 10/07/2026
Presupuesto145.445,09 EUR
En Plazo
Fin presentación30/07/2026
Ver detalles

Obras de infraestructuras deportivas en municipios de Salamanca mediante procedimiento abierto simplificado

Contratación de dos obras de infraestructuras clasificadas en el Grupo 2, acumuladas en un único expediente administrativo. La primera corresponde a la ampliación del edificio multiusos en Aldehuela de Yeltes con plazo de ejecución de tres meses, y la segunda a actuaciones en instalaciones deportivas en Monterrubio de Armuña. Ambas obras forman parte del Plan de Cooperación Bienal 2024-2025 de la Diputación Provincial de Salamanca y se licitan mediante procedimiento abierto simplificado sumario con único criterio de adjudicación basado en el precio más bajo.

Diputación provincial de Salamanca
Abierto simplificado·Salamanca·Pub. 10/07/2026
Presupuesto46.487,60 EUR
En Plazo
Fin presentación24/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras para mejora del telecontrol y detección de fugas en redes de abastecimiento de agua

Contrato de obras que tiene por objeto la mejora en el telecontrol y la detección de fugas en las redes de abastecimiento de agua. Se trata de un procedimiento general libre a precio abierto regido por la Ley de Contratos del Sector Público. El presupuesto base de licitación asciende a 967.994,36 euros con impuestos. El contrato requiere que los licitadores acrediten solvencia económica, financiera y técnica mediante clasificación profesional específica y experiencia comprobada en obras similares.

Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat
Normas internas·Barcelona·Pub. 10/07/2026
Presupuesto799.995,34 EUR
En Plazo
Fin presentación31/07/2026
Ver detalles

Contratación de obras de sustitución de césped artificial e instalación de red de riego y equipamiento deportivo en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez

Licitación de obras para la ejecución de sustitución de césped artificial, instalación de sistema de riego y equipamiento deportivo en el campo de fútbol ubicado en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez. Las obras incluyen la colocación de tapetes de césped, ejecución y sellado de uniones entre paños, así como la instalación completa de la red de riego. Se establece como condición especial de ejecución la promoción del empleo, requiriendo que al menos el diez por ciento de los nuevos empleos vinculados a la obra correspondan a personas jóvenes menores de treinta años.

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
Abierto simplificado·El puerto de santa maría·Pub. 10/07/2026
Presupuesto681.938,29 EUR
En Plazo
Fin presentación30/07/2026
Ver detalles

Construcción de sala de usos múltiples, gimnasio y vestiarios en A Seara - Concello de Ares

Licitación para la ejecución de obras de construcción de una sala de usos múltiples, gimnasio y vestiarios ubicada en la localidad de A Seara, en el municipio de Ares. El proyecto se desarrollará conforme a la documentación técnica y estudios de seguridad y gestión de residuos establecidos. Esta infraestructura deportiva mejorará las instalaciones existentes para fomentar la práctica de actividades lúdicas y deportivas en una parroquia rural, promoviendo hábitos de vida saludable entre la población.

Ayuntamiento de Ares
Abierto·A coruña (la coruña)·Pub. 10/07/2026
Presupuesto213.064,71 EUR
En Plazo
Fin presentación05/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras para construcción de vestuarios en el Frontón municipal de Atxondo

Licitación pública de obras para la ejecución de un proyecto de construcción de vestuarios destinados a dar servicio complementario al frontón municipal de Atxondo, ubicado en Bizkaia. Las obras comprenden todas las unidades de obra, instalaciones y trabajos auxiliares definidos en el Proyecto de Ejecución redactado por el arquitecto Eduardo Landia Ormaetxea, incluyendo espacios y elementos necesarios para el adecuado funcionamiento de la instalación deportiva.

Ayuntamiento de Atxondo
Abierto simplificado·Atxondo·Pub. 10/07/2026
Presupuesto213.813,73 EUR
En Plazo
Fin presentación03/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras de modificación de instalación eléctrica en baja tensión del Centro Incubadora de Empresas de Mairena del Aljarafe

Licitación pública para la contratación de obras de modificación de la instalación eléctrica en baja tensión del edificio Centro Incubadora de Empresas ubicado en Mairena del Aljarafe, Sevilla. El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe convoca este contrato administrativo de obras mediante procedimiento abierto simplificado reducido para la mejora y adaptación de las instalaciones eléctricas del inmueble municipal destinado a incubadora de empresas.

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
Abierto simplificado·Mairena del aljarafe·Pub. 09/07/2026
Presupuesto56.134,46 EUR
En Plazo
Fin presentación23/07/2026
Ver detalles