Licitación Obras de reparación de caminos municipales en Herrera del Duque

Contrato de obras de reparación de caminos municipales dañados en Illescas

Se licita la ejecución de obras de reparación y acondicionamiento de los caminos municipales deteriorados del municipio de Illescas. El contrato tiene naturaleza administrativa de obras conforme a la normativa de contratación pública aplicable. La empresa adjudicataria deberá ejecutar las intervenciones conforme al proyecto técnico referenciado y las prescripciones técnicas establecidas en el pliego correspondiente. Se admite la posibilidad de presentar proposiciones por lotes, con sujeción a las limitaciones que se especifiquen en la documentación contractual.

Obras de reparación del firme del Camino de Las Peñuelas en Paymogo

Se licitan las obras de reparación del firme del Camino de Las Peñuelas en Paymogo, municipio de Huelva, de titularidad municipal. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado sumario. El presupuesto base de licitación asciende a 33.140,74 euros IVA incluido. La financiación procede de recursos externos derivados de resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial. El plazo de ejecución es de un mes, siendo modificable si se establece como criterio de adjudicación.

Contrato de obras de mejora de instalaciones y pavimentos en camino de acceso a Lupiñén

Contrato administrativo de obras para la mejora de las instalaciones existentes y la capa de rodadura del camino municipal de acceso a Lupiñén. El proyecto técnico, redactado por ingenieros técnicos especializados, ha sido aprobado por los servicios técnicos de la Diputación Provincial de Huesca y por el pleno municipal. Las obras, una vez finalizadas, serán susceptibles de entrega e inmediata puesta en servicio. La ejecución se financiará mediante subvención de la Diputación Provincial de Huesca dentro del Programa de Obras y Servicios.

Obras de ampliación y mejora del camino municipal que conecta Viadeiro y Bañobre

Contratación de obras de ampliación y mejora del camino municipal 1c.1.0166 que conecta los núcleos de Viadeiro y Bañobre. El contrato incluye la ejecución de las obras conforme al proyecto técnico, con sujeción a los estudios de seguridad y salud y gestión de residuos de construcción. Se realizará mediante procedimiento abierto simplificadísimo o simplificado abreviado, con mejora de precios mediante baja respecto al presupuesto base de licitación.

Obras de mejora y acondicionamiento de caminos públicos en Jerez de los Caballeros

Contrato administrativo de obra para la mejora y acondicionamiento de caminos públicos situados en el término municipal de Jerez de los Caballeros. Las prestaciones incluyen trabajos de reacondicionamiento, construcción y mejora de caminos y superficies empedradas. El contrato se enmarca en las medidas urgentes de reparación de infraestructuras municipales derivadas de daños meteorológicos, financiado mediante subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Obras de condicionamiento del vial de acceso a papelera del Ayuntamiento de Allo

Contratación de obras para el acondicionamiento del vial de acceso a una instalación de papelera. El Ayuntamiento de Allo licita mediante procedimiento abierto la ejecución de estas obras infraestructurales, que incluyen servicios profesionales de asistencia técnica sin coste adicional. El contrato se financia con cargo a la partida de acondicionamiento de caminos vecinales e infraestructuras, con plazo de ejecución hasta abril de 2027 e inicio obligatorio antes de diciembre de 2026.

Obras de reparación de caminos agropecuarios dañados por incendios en el municipio de Cualedro

Se licita la ejecución de trabajos de recuperación y reparación de vías agrícolas de titularidad municipal dañadas por los incendios de agosto de 2025 en diversas localidades del municipio de Cualedro. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado con determinación de precios unitarios según trabajos realizados. El presupuesto base asciende a 247.400,15 euros sin IVA.

Obras de mejora y humanización de las vías Juan Sebastián Elcano y Camino Viejo de la Cuesta del Molino en Puente Genil

Contratación de obras de mejora en dos vías urbanas de Puente Genil, Córdoba, incluidas en el Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural 2024-2027. Las actuaciones comprenden trabajos previos, demoliciones y ejecución coordinada de intervenciones sin fragmentación por lotes, garantizando la correcta ejecución secuencial de los trabajos y la seguridad de usuarios y trabajadores. La obra se ejecutará de forma integral bajo dirección técnica de la administración.

Obras de mejora de la transitabilidad en caminos varios del municipio de Montalbán de Córdoba

Contratación de obras para mejorar la transitabilidad en varios caminos del término municipal de Montalbán de Córdoba. El proyecto incluye la construcción de acerado y aparcamientos en Ronda Norte, la creación de un parque infantil en Plaza de C. Ancha, y el adecentamiento del entorno del Colegio Público Rural Ana Charpentier de la Paz. Las actuaciones se financian a través del Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural 2024-2027 y se ejecutarán conforme a las especificaciones técnicas del pliego de prescripciones.