Licitación Obras de construcción de carril bici

Obras de ejecución de franja perimetral de protección contra incendios forestales en la urbanización Creu de Sussalba - Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Contratación de las obras de ejecución de una franja perimetral exterior de protección destinada a la prevención de incendios forestales alrededor de la urbanización Creu de Sussalba. El proyecto forma parte del cumplimiento del Plan de Prevención de Incendios en Urbanizaciones (PPU) del municipio de Sant Andreu de la Barca, aplicando las medidas de protección ya implementadas en otros núcleos urbanos del término municipal. Las obras comprenden la adecuación del perímetro de seguridad mediante labores de preparación del terreno y trabajos de ingeniería civil específicos para crear una barrera defensiva efectiva contra la propagación de incendios forestales.

Obras de reubicación del parque etnológico de Caimari

Contratación de obras para el cambio de ubicación del parque etnológico de Caimari, ubicado en el polígono 13, parcela 90 de Selva. El contrato incluye la ejecución de las prestaciones definidas conforme a los requisitos técnicos y administrativos establecidos, con sujeción a penalidades por incumplimiento de plazos y obligaciones contractuales. El contratista deberá acreditar solvencia técnica mediante experiencia en obras de similar naturaleza en los últimos cinco años.

Contrato de obras de reparación de caminos rurales dañados por borrasca en Robledillo de Trujillo

Contrato de obras para la reparación de los daños causados por la borrasca Leonardo en el camino rural denominado Calle de los Kilómetros, ubicado en Robledillo de Trujillo, provincia de Cáceres. El objeto es garantizar el tránsito seguro por la vía, facilitando el acceso de agricultores y ganaderos a sus explotaciones agropecuarias y contribuyendo a la dinamización de la economía local. La ejecución se realiza bajo el régimen de contrata con plazo de tres meses.

Contrato de obras de derribo de edificaciones en dos lotes en el municipio

Contratación de obras de demolición y derribo de dos edificios ubicados en el municipio. El objeto se divide en dos lotes: derribo del edificio situado en calle Valencia, 40, con plazo de ejecución de un mes, y derribo del edificio situado en calle Llavador, 4, con plazo de ejecución de dos meses. El contrato incluye las operaciones de limpieza necesarias para dejar la zona en condiciones de higiene y ornato público. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de rehabilitación de paramentos y acondicionamiento de sala en el Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela

Contratación de obras para la rehabilitación de paramentos y el acondicionamiento de la sala de hombres en el Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela. Los trabajos se ejecutarán conforme al Proyecto o Memoria Valorada que acompaña esta licitación, incluyen costes directos e indirectos necesarios para su ejecución, y se regirán por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

Obra de instalación de columbarios de foto porcelana en el Cementerio Municipal de Palma

Contratación de obra para la instalación de doscientos ochenta columbarios con foto porcelana en las agrupaciones de la primera a la octava del sector seis del Cementerio Municipal de Palma. Los trabajos incluyen la ejecución completa de la infraestructura, materiales y sistemas necesarios para la correcta puesta en obra de los columbarios, con un plazo de ejecución de cinco meses contados desde la firma del acta de replanteo.

Obras de construcción de sendero fluvial en el río Sampil, fase 2, en Celanova

Contratación de obras para la construcción de un sendero fluvial en la segunda fase del proyecto del río Sampil, ubicado en el término municipal de Celanova, en la provincia de Ourense. El proyecto es promovido por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y se tramita mediante procedimiento ordinario con presentación de ofertas por medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Contrato de obras de impermeabilización de las bóvedas de la Factoría Cultural de Avilés

Licitación de un contrato administrativo de obras clasificado como primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. El objeto consiste en la ejecución de trabajos de impermeabilización en las bóvedas de la Factoría Cultural de Avilés. El contrato no se divide en lotes por razones de eficiencia técnica, coordinación de procesos constructivos y gestión de seguridad. El precio del contrato se ha determinado considerando costes de materiales, mano de obra, transporte y otros gastos necesarios según el proyecto y pliegos de condiciones.

Obras de adecuación de instalaciones para oficinas de la Tenencia de Alcaldía de Taco - Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

Contratación de obras de reforma de un local comercial para su transformación en oficinas de la Tenencia de Alcaldía de Taco. El proyecto incluye la adecuación de la configuración actual del inmueble a las necesidades funcionales y organizativas del servicio público, optimizando la utilización de espacios disponibles y mejorando las condiciones de trabajo del personal municipal. La ejecución se realiza mediante procedimiento abierto simplificado en tramitación ordinaria, sin división en lotes.

Obras de mejora de infraestructuras hídricas y resiliencia en el ciclo integral del agua en la Avenida Don Bosco de Granada

Contrato de naturaleza privada para la ejecución de obras de mejora de las infraestructuras y resiliencia hídrica en el ciclo integral del agua en la Avenida Don Bosco, entre la Avenida de Cádiz y la Avenida Fernando de los Ríos en Granada. EMASAGRA licita estos trabajos ante la carencia de servicios técnicos especializados propios para su realización. El contrato se regirá por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas y por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que constituyen la documentación contractual junto con la proposición económica del adjudicatario.